最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

2020工程承包合同

日期:2020-10-19  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

20XX工程承包合同 本文关键词:承包合同,工程,XX

20XX工程承包合同 本文简介:20XX工程承包合同[1]甲方:乙方:合同签订地:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及内容:工程量:承包形式

20XX工程承包合同 本文内容:

20XX工程承包合同[1]

甲方:

乙方:

合同签订地:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及内容:

工程量:

承包形式:

三、工期:

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、合同总工期为

工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列:

1、工程质量达到省优至鲁班奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列

种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为

,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:

(1)

工程预算价:

(工程结束后按实结算)

工程单价:

(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或

进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月

日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。

(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明:

完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为:

扣回工程预付款的方式为:2、工程款按

方式支付,具体为:

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的

%;

(3)

(4)

(5)总工程款的

%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,

后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应:

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期

年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于

小时,负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后

小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后

天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,

,并应一式

份。

8、其他约定

按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的

%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2

‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

3、项目经理

:现场代表(乙方):

监理:

现场代表(甲方):

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知

日内进场维修,

日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

7、

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的

承担违约金,或每天按

1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章

后生效。

2、本协议于*年*月*日在

签署。

3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

法定代表人:

法定代表人:

授权代表(签字):

授权代表(签字):*年*月*日*年*月*日

篇2:某实业公司建设工程承包合同纠纷案

某实业公司建设工程承包合同纠纷案 本文关键词:纠纷案,建设工程,承包合同,实业,公司

某实业公司建设工程承包合同纠纷案 本文简介:某实业公司建设工程承包合同纠纷案海南省三亚市中级人民法院民事判决书(2000)三亚经初字第6号原告海南中建八局东海开发建设总公司,住所地:海口市金贸区金融花园D座7楼。法定代表人戎长军,该公司总经理。委托代理人芦佑林,该公司副总会计师。委托代理人曹礼跃,该公司职员。被告海南南源实业公司,住所地:海口

某实业公司建设工程承包合同纠纷案 本文内容:

某实业公司建设工程承包合同纠纷案

海南省三亚市中级人民法院

民事判决书

(2000)三亚经初字第6号

原告海南中建八局东海开发建设总公司,住所地:海口市金贸区金融花园D座7楼。

法定代表人戎长军,该公司总经理。

委托代理人芦佑林,该公司副总会计师。

委托代理人曹礼跃,该公司职员。

被告海南南源实业公司,住所地:海口市金贸区王府大厦15层B座。

法定代表人曾普田,该公司总经理。

委托代理人孙国韬,该公司副总经理。

委托代理人王德晶,

系海南弘纲律师事务所律师。

被告海南通和实业发展公司,住所地不详。

法定代表人孙源,该公司总经理。

被告三亚荣夫人旅业有限公司,住所地不详。

法定代表人符荣和,该公司总经理。

原告海南中建八局东海开发建设总公司(以下简称东海公司)与被告海南南源实业公司(以下简称南源公司)、海南通和实业发展公司(以下简称通和公司)、三亚荣夫人旅业有限公司(以下简称荣夫人公司)建筑安装工程合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理,原告委托代理人芦佑林、曹礼跃,被告南源公司的委托代理人孙国韬、王德晶到庭参加诉讼,被告通和公司和荣夫人公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。

原告东海公司诉称,1993年1月10日被告荣夫人公司因开发土地资金不足,与被告南源公司、通和公司签订《合作开发协议书》,约定荣夫人公司提供三亚海坡度假区3-2区17.9亩土地,并收取固定利润1080万元,南源公司负责提供项目的征地及建设资金,通和公司负责项目开发操作,共同开发“海之韵“1

5幢别墅项目。1993年4月20日,原告与被告荣夫人公司签订“海之韵“建筑安装工程承包合同。合同签订后,被告荣夫人公司于1993年6月3日付给原告工程备料款88万元,

同年6月8日,原告进场施工,此后“海之韵“项目建设有关事宜及工程款支付都由被告通和公司出面负责。1995年2月工程全面完工并通过竣工验收结算。同年12月25日,原告与被告通和公司就“海之韵“别墅工程的欠款支付问题达成协议,确定所欠原告工程款及其利息,应在1996年年底前结清,但被告通和公司仅在1996年2月29

日付款1.5万元,余款经原告多次催讨未果,遂向法院提出诉讼,请求依法判令三被告支付工程欠款及违约金520万元。在庭审中,原告变更诉讼请求,请求判令被告南源公司给付全部欠款4881965元;清偿不足时,由被告通和公司负担30%的责任,被告荣夫人公司承担连带清偿责任。

被告南源公司辩称,南源公司与原告没有债权债务关系,列南源公司为被告没有法律依据和事实根据。

被告通和公司,荣夫人公司未作书面答辩。

经审理查明,1993年1月10日,南源公司、通和公司和荣夫人公司签订了“海之韵“项目《合作开发协议书》,约定荣夫人公司以三亚市海坡度假村开发区3-2区17.9亩土地作为投资并按此投资分享利润,南源公司负责该项目的征地、建设所需全部资金,通和公司负责该项目的全部操作事宜,包括办理项目用地和开发建设的全部合法手续,项目开发建设活动及项目完工后的销售事宜。通和公司不享有项目的房产权和土地使用权,荣夫人公司在1993年2月份前取得应得利润1080万元,房屋销售后,先归还南源公司所出资金及其利息,剩余利润由南源公司和通和公司分别按70%和30%的比例分配。1993年4月20日,东海公司下属分公司中国建筑第八工程局东海开发建设总公司三亚分公司(以下简称东海三亚分公司),与荣夫人公司签订了《三亚市海坡开发区“海之韵“别墅建筑工程承包合同》,约定①东海三亚分公司承建“海之韵“项目1

5栋别墅单体建筑工程,

给排水、电气工程及弱电系统和室外总平面工程;

②工程造价为5199843元,最终造价以竣工结算为准;③1993年6月8日动工,同年12月8日竣工;④工程采取包工包料包工期的承包方式;⑤工程开工前拨付20%预付款给东海三亚分公司,开工后按工程进度付款;⑥另外合同还对取费标准、建材采购、验收方式等内容进行了规定。合同签订后,荣夫人公司于93年6月3日付给东海三亚分公司工程备料款88万元,同年6月8日,东海三亚分公司进场施工,此后“海之韵“工程建设有关事宜及工程款支付均由通和公司出面负责。南源公司投入建设资金后,通和公司于1993年6月21日至1994年12月14日分8次付给东海三亚分公司600万元。1995年2月份,由于国家宏观调控,“海之韵“15幢别墅建到主体工程完工和部分别墅已外墙装修后停工。1995年7月8日,双方办理工程移交手续,同年12月25日,双方达成《海坡“海之韵“别墅工程结算及付款协议书》确定该工程结算总造价为9540347元,减去已付688万元,余欠主体工程款638622元,室外总体工程款2021724元,另加承担东海三亚分公司银行贷款利息3万元,协议还约定余欠主体工程款计息时间从1994年6月1日起计,室外总体工程款计息时间1995年7月1日起计,均按月利率壹分捌厘计息;应于1996年1月25日前付20万元,6月30日前付120万元;如未能按上述时间付款,超期部分按月利率贰分计息,年底还不付清欠款,将拍卖海坡别墅抵偿欠款。协议签订后,经东海三亚分公司多次催款,通和公司仅在1996年2月29日付利息款1.5万元,余款一直未付。

另查,1994年12月21日,南源公司、通和公司和荣夫人公司签订了《关于终止合作开发协议书》约定“海之韵“别墅产权归南源公司所有,通和公司和荣夫人公司不再享有利润,也不再承担风险责任,但应协助南源公司把开发项目搞完。1997年,南源公司向海南省高级人民法院提起诉讼,要求确认“海之韵“别墅产权及土地使有权归其所有,经省高院作出(1997)琼民初字第10号民事判决,确认“海之韵“15幢别墅所有权及土地使用权归南源公司所有。最高人民法院以(1998)执协

字第3-1号文对上述判决结果予以支持。

东海三亚分公司是原中国建筑第八工程局东海开发建设总公司的分支机构,不具备法人资格,1995年5月29日,中国建筑第八工程局东海开发建设总公司变更名海南中建八局东海开发建设总公司。

2000年9月21日,本案经调解,南源公司调解方案是认可工程欠款为2690347元,但东海公司不应主张我司支付利息,余下的工程由东海公司继续施工,先施工,后陆续支付欠款。东海公司认为,愿意继续与南源公司合作,但对所欠工程款的支付和利息计算不同意南源公司提出的意见,此后双方未达成一致意见。

以上事实,有《三亚市海坡开发区“海之韵“别墅建筑工程承包合同》、《海之韵别墅小区验收移交书》、

文章来源:中顾法律网

(免费法律咨询,就上中顾法律网)

篇3:2020工程承包合同书

20XX工程承包合同书 本文关键词:合同书,工程承包,XX

20XX工程承包合同书 本文简介:20XX工程承包合同书发包单位:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。第二条:施工方案

20XX工程承包合同书 本文内容:

20XX工程承包合同书

发包单位:

(以下简称甲方)

承包人:

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按

米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)、基底宽

米,厚

米,自下而上慢慢收至高度为

米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为

日,暂定于自*年*月*日起至*年*月*日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为

元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付

元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分

付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于*年*月*日由双方在

签订,自双方签字或盖章后生效,一式

份,上方各执一份,上交

份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章)

联系电话:

承包人(签字或盖章):

联系电话:*年*月*日

    以上《2020工程承包合同》范文由一流范文网精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »一流范文网»最新范文»2020工程承包合同
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 一流范文网 如对《2020工程承包合同》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved