电力工程劳务分包合同范本的相关参考范文，篇一：电力工程劳务承包协议电力工程基础施工劳务协议甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲、乙双方在公平、公证、自愿的情况下，就省市村的110kV龙榜线线路改造中的基础工程施工劳务费......
篇一：电力工程劳务承包协议
电力工程基础施工劳务协议
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
甲、乙双方在公平、公证、自愿的情况下，就 省市村的110kV龙榜线线路改造中的基础工程施工劳务费达成以下协议：
一、甲方将 省市村的110kV线路改造中的工程施工劳务费（共计：基础坑基基础，基础方量/方、基础垫层 元/方，基础毛石垫层 元/方、另#42掏挖基础的挖坑.浇制.回填.接地施工按基础方量单价计算。），接地线埋设（接地焊接、埋设、防锈处理）全部也在本次劳务施工范围；
二、施工过程中，乙方负责施工现场的施工人员安全，确保整个工程施工安全进行，如果有安全事故发生，甲乙双方协商处理；
三、在施工过程中，甲方委派现场管理人员，确保整个工程的质量符合国家电力质量的相关规范要求及后期施工要求；
四、在工程施工中如有误工（协调阻拦、材料不按时到场、下雨窝工、机械设备耽误全部按实际费用补偿）
五、付款方式：施工中可以预支生活开支，其余款项等工程完工后，经甲、乙双方验收合格，一次性全款付清，不得拖欠；
六、本协议一旦签订，便具有其法律效应，甲乙双方如有违约，违约方在完成自身责任的情况下另付违约金：5000元（大写：伍仟元整）给对方；
七、开工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
超出约定竣工日期 天，扣除工程费中金额的 %，作为工程延误费；
七、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；
八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份；
九、此协议在甲乙双方签字后立即生效，工程完工、款项付清以后自行失效。
甲方代表（签字、盖章）：
年 月 日
乙方代表（签字、盖章）：
年 月 日
篇二：电力建设工程安装劳务分包合同
电力建筑工程安装劳务分包合同
合同编号：
甲方：湖北汉伟种猪有限公司 （以下简称甲方）
乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）
一、名称工程：
1、10kV东春线新增315配变线路工程
二、工程地点：阳新县田畈村
三、工程内容：
新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM，新立 电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。
四、工程工期
1、工程施工期限：从签定合同之日起到 2014年 08 月 10 日止。
2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。
（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；
（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；
（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；
（4）因第三方阻止施工；
（5）因甲方其它原因影响工程施工。
五、施工与设计变更、施工要求
1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；
2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；
3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。
六、甲、乙双方责任及义务
（一）甲方
1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；
2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；
3、责督促乙方按合同工期进行施工；
4、责工程施工中的青苗补偿；
5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；
6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。
（二）乙方
1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；
2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。
6、负责工程竣工验收。
八、承包方式、付款方式及结算
（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。
（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。
九、工程质量、竣工验收与保修
双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。
十、违约责任及其它
1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；
2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；
3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；
4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；
5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。
甲方（公章） 乙方（公章）
法定代表： 法定代表：
委托代理人： 委托代理人：
经办人：经办人：
年月日年月日
篇三：电力建设工程劳务分包安全协议(基础)
榆潍线电力建设工程劳务分包安全协议
SAQX1-2 输变电工程——土建工程劳务
发包单位：吉林省送变电工程公司 以下简称 甲方
承包单位：安徽省庐江县电力设备安装有限公司 以下简称 乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双
方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施
工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国网公司的有关安全文明施工规
定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订
本协议。
一、承包工程项目
1. 工程项目名称：榆横～潍坊1000千伏输变电工程线路工程
2. 工程地址：山东省潍坊市临朐县
3. 承包范围：14L063、14L06414R065、14L065、14L068、14L069、14L070、
14L073、14R064、14R065、14S074、14S076、14S078、14S080、14S081、14S82、
14S083、14S085、14S088、14S091、14S092、14S093共22基。
4. 承包形式：劳务分包
5. 工程合同编号：YHWF-JC-004
6. 工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日。
二、协议内容
1. 安全管理目标
（1）不发生六级及以上人身事件；
（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；
（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；
（4）不发生火灾事故；
（5）不发生环境污染事件；
（6）不发生负主要责任的一般交通事故；
（7）不发生基建信息安全事件；
（8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
2. 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号2014版。
（2）国务院《建设工程安全生产管理条例》。
（3）国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》[2011]599号。
（4）《电力建设安全工作规程》DL 5009.2-2013（第2部分：电力线路）。
（5）国家部委办相关安全的规定。
（6）国家电网公司基建安全管理规定 国网（基建/2）173-2015。
（7）国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法
国网（基建/3）176-2015。
（8）国家电网公司《安全工作奖惩规定》国家电网安监[2012]41号。
（9）国家电网公司输变电工程施工分包管理办法国网（基建/3）181-2015。
（10）国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 国网（基建/3）
187-2015。
（11）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3. 甲乙双方的安全文明施工权利和义务
（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律
法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单
位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环
境保护管理责任。
（2）分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方
在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
（3）建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，
按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
（4）施工期间，甲方指派刘利祥同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方
指派荣跃同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员1人。
（5）按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、
环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，
双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，
采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
（6）工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、
事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。
（7）按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志
和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
（8）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合
格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
（9）施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事
故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规
定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助
或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
（10）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的
法律责任和经济责任。
4. 甲方的安全文明施工权利和义务
（1）对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，
对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更
换人员或终止合同。
（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规
定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
（3）定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
（4）编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，
组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交
底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人
监护。
（5）向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简
报、快报）。
（6）组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。
对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
（7）按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
（8）组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明
施工、环境保护各项措施。
（9）严格执行安全施工作业票（B票）制度，负责乙方的办票工作，督促
乙方按票执行。
（10）组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
（11）组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
（12）按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
（13）组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等
安全措施。
5. 乙方的安全文明施工权利和义务
（1）按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
（2）乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是
乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经
甲方审核同意。
（3）按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；
配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试
合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。
（4）执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。
（5）参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生
产问题。
（6）在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全
体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。
（7）对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措
施。
（8）严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报
甲方备案。
（9）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业主项目部、监理对现场
安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位
和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。
（10）在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，
不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工项目部
产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
（11）每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和
安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。
（12）督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
（13）严格执行甲方现场施工脚手架验收检查管理制度，按规定搭设、验收
挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。
（14）对危险性较大的深基坑人工掏挖项目，落实甲方编制的专项安全技术
措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。
（15）按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、
废气、废水、固体废物、废料以及噪声、振动等控制措施。
（16）落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、
防雷、防雨等安全防范措施。
（17）落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危
险区域的隔离防护和专人监护措施。
（18）制定自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工
（机）具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人
员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。
（19）土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意，并采取防塌陷、排水和相
关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志。
（20）高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全
措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的
安全措施。
（21）深基坑内作业前应加强通风，符合要求后，方可进入作业，作业过程
中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金
属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。
（22）严格执行安全施工作业票（B票）制度，落实相应的安全措施和防火
措施。在临近电力线区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
（23）组织新进场劳务作业人员进行身体检查，并按照国家规定为本单位人
员办理人身意外伤害保险。
（24）现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，
并做好善后处理工作。
（25）对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造
成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有
权提出意见和改进建议。
6. 安全文明施工考核标准
（1）甲方按照分包合同价款，预留2%或3万元作为乙方的安全保证金。
（2）发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议
条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
（3）甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证
金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
（4）乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
7. 需要补充协议内容：
（1）甲方负责劳务人员的安全帽、安全带、工作服、手套等安全防护用品的购买和发放。
损坏乙方按价赔偿。
三、附则
（1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有
同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项
条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全
事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定
执行。
（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合
同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
（4）安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议
范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。
（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
（6）其他未尽事宜可另行约定。
（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方： 乙方：
单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：
单位地址：长春市自由大路6039号 单位地址：庐江县城镇城西中塘路4号
法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：
签订日期：年 月 日 签订日期：年 月 日
备注：土建工程时施工承包商如需劳务分包，在签订劳务合同时，应同时签订分包安全施工协议。