最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

2020土石方运输合同

日期:2020-11-22  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

20XX土石方运输合同 本文关键词:土石方,运输,合同,XX

20XX土石方运输合同 本文简介:20XX土石方运输合同甲方:身份证:(以下简称甲方)乙方:身份证:(车队以下简称乙方)经甲乙双方友好协商达成如下协议:甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输:运输地:

20XX土石方运输合同 本文内容:

20XX土石方运输合同

甲方:身份证:(以下简称甲方)

乙方:身份证:(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议:

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输:运输地:



要求乙方车辆:

(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距:公里

运费:

元/

结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的

%

违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:*年*月*日

篇2:土石方车辆运输协议书

土石方车辆运输协议书 本文关键词:土石方,协议书,车辆,运输

土石方车辆运输协议书 本文简介:土石方车辆运输协议书甲方:曲靖市金博房地产开发有限公司乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。一、项目工程名称:金博玫瑰园土石方运输二、项目工程地点:曲靖市麒麟区龙华大道

土石方车辆运输协议书 本文内容:

土石方车辆运输协议书

甲方:曲靖市金博房地产开发有限公司

乙方:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、项目工程名称:

金博玫瑰园土石方运输

二、项目工程地点:曲靖市麒麟区龙华大道

三、工程施工内容

1、材质:土石方

2、工程运距:场地内运输

3、装卸地点:上料点甲方指定,卸料甲方指定

4、运输方式:装料,运料

5、机械车辆型号:

6、计算方式:按月计算。

7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求,用自卸式汽车(装载容积22立方米以上)将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

五、单价、结算

运输车辆价格:15000元/月/辆,每月运输天数需保证满足25天,若每月运输天数不足25天,则按照实际运输天数结算,若每月运输天数超过25天的,按照实际运输天数结算。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特别约定

1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

九、争议解决办法

本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

甲方代表

乙方代表:

身份证号码:

身份证号码:

联系电话

联系电话:

签定时间:*年*月*日

签定时间:*年*月*日

篇3:2020土石方居间合同范本

20XX土石方居间合同范本 本文关键词:居间,土石方,合同范本,XX

20XX土石方居间合同范本 本文简介:20XX土石方居间合同范本甲方(委托人):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(居间人)身份证号码:联系地址:联系电话:甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议。一、委托事项1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石

20XX土石方居间合同范本 本文内容:

20XX土石方居间合同范本

甲方(委托人):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(居间人)身份证号码:联系地址:联系电话:甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议。一、委托事项1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐,运输单位和甲方洽谈,向运输单位提供该工程项目的信息,并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项,运输单位与甲方签订书面的工程施工合同,乙方仅为运输单位提供信息,或为甲方提供联络协助,撮合等服务,均视为委托事项完成。二、乙方的义务1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、运输方的义务1、运输单位负责提供营业执照等相关材料,负责和进行合同谈判。2、如果居间成功,则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同,运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬,如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元,作为居间费。2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天*每车总趟数/天*车辆总数。3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。4、甲方可以转账或现金支付。五、运输单位在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主。六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准,如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的,本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时,该协议终止。七、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。八、争议解决方式如果发生协议争议,双方协商解决。协商不成,双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:法定代表人:乙方:协议签订日:年月日协议签订地:

    以上《2020土石方运输合同》范文由一流范文网精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »一流范文网»最新范文»2020土石方运输合同
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 一流范文网 如对《2020土石方运输合同》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved