篇一:室外管网施工合同样本
室外管网安装工程施工合同
(XXX项目)
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况,甲乙双方就 工程,经充分协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称: 室外管网安装工程
二、工程地点:
三、承包方式:本工程采用包工包料模式承包。(可以自己选择承包模式)
四、承包范围:
1、本合同为外管网安装工程。主要包含以下施工内容:
2、室外管网图纸中的要求进行施工。
3、出墙主管道连接施工,连接碰头均含在本工程施工范围内。
4、本工程含土方开挖及回填,工程施工做法见附表一。
五、施工计划及施工进度:
乙方需根据甲方总体施工计划进度,按时合格完成工程内容,如未按时完成乙方承担一切经济损失。
六、工程工期及总价款:
1、(预算)工程总价款:元整(大写: 元整)(每项工程综合单价见附表二)。工程完工后据实计算,竣工结算时以甲方结算报告为本合同实际工程总价款进行结算。
2、工程工期共计 天,具体开工日期由甲方项目部通知,乙方接到开工通知后进场施工。
七、付款方式:
1、甲方按工程进度向乙方拨款,拨款时甲方从工程款中扣除税金。
2、 拨付工程款时乙方应具备如下条件方可申请付款;
(1)、向甲方提供已完成工程的监理验收单、甲方验收单和工程量计量证明及其它相关资料。
(2)、接受甲方依法对乙方所雇用员工按劳动合同及时支付工人工资和支付工程材料款的监督,并提交工资发放情况明细表和支付全部材料款证明。
3、甲方按乙方工程进度付款:
按甲方进场通知之日起 日内乙方进场,乙方人员、材料、机械进场后 日内付预算工程总价款的 % ;管道及设备安装完成所有工程的 % 付至预算工程总价款的 % ;管道及设备全部安装完成后付至预算工程总价款的% ;甲方、监理验收合格后甲方付至预算工程总价款的 100% ,同时由乙方向甲方交纳预算工程总价款的 10% 作为质量保修金。
八、质量要求及工程验收
1、乙方严格按照甲乙双方认可的设计方案、施工方案、图纸施工,如有变更须经甲方书面认可。
2、工程质量必须符合图纸设计标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及其他国家和行业现行的相关标准规范。
3、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告单,使用说明。甲方和政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测,试验检测费用由乙方负责,不合格的材料、设备不允许进场使用安装,如对工程质量造成影响的,甲方一切损失由乙方承担。
4、本工程所使用的设备、产品、材料须得到甲方、监理及政府消防主管部门的监督及认可。且本工程所使用的设备、材料必须为新品及正品。
5、施工过程乙方应接受建设单位及监理的检查监督,管沟挖好及管道连接完毕,必须由甲方及监理共同验收,验收合格填写隐蔽工程验收记录,各方签字后方可回填,回填必须分层夯实,压实系数≥0.97。
6、竣工验收时,各井面标高要求与室外铺装标高一致。
7、乙方在承揽工程全部竣工后向甲方提出书面验收申请,并提供完整的技术资料。
8、甲方在接到乙方书面验收申请之日起 7 日内组织相关部门(项目部、工程部等)进行验收,验收合格后出具验收合格单。
九、双方的权利与义务:
1、甲方权利与义务:
(1)、每个分项工程向乙方提供两套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。
(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令限期整改,否则由此造成的一切损失由乙方
承担。
(3)、给乙方配备现场施工用水、用电,水、电费用由乙方负责。
(4)、保证按时给乙方拨付工程款。
(5)、现场临建房由甲方提供及安装。
2、乙方权利与义务:
(1)、乙方组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。
(2)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
(3)、严格执行特种工种持证上岗。
(4)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量问题及乙方人为因素造成罚款及损失由乙方全部承担。
(5)、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月 25 日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,并按甲方要求提交日、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施。
(6)、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准; 科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理。
(7)、乙方自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合,顾全大局。
(8)、按工程统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
(9)、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
(10)、消防工程安装施工完毕但未通过甲方验收之前,乙方应对自己施工的消防工程负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维修保养工作。
(11)、甲方二次安装工程乙方应积极配合。
(12)、乙方负责把建筑垃圾运送到甲方指定地点。
十、工程检查、验收及工程量确认
1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸以及甲方的要求进行施工,随时接受甲方、监理单位、建设单位、当地质量监督站以及有关部门的监督检查,为有关各方的监督检查提供便利条件。乙方必须服从甲方项目部的管理,严格执行项目部制定的奖罚措施。
2、在施工中,乙方施工的工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,乙方应按照甲方要求拆除和重新施工,直到符合约定标准,其费用全部由乙方承担。给甲方造成经济损失的,由甲方直接从工程款内扣除损失费,不足部分乙方另行支付,工期不予顺延,乙方无异议。
3、隐蔽工程验收:工程具备隐蔽验收条件,乙方自检合格后,在隐蔽前小时书面通知甲方,甲方应按时组织验收,乙方准备验收记录。验收合格,甲方、监理等各有关方在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和后续施工;甲方在规定时间内未能组织有关各方按时参加验收,也没有书面通知乙方延期验收,乙方可自行进行验收,并做好记录,甲方及有关各方应予认可验收结果。
4、竣工验收:工程具备竣工验收条件,乙方向甲方提供完整的竣工资料两套及竣工报告。甲方在 28 日内负责提请有关部门及时进行验收,对验收提出的修改意见,乙方应按照要求修改,并承担由于自身原因造成的修改费用。综合验收通过,以质监、安监、节能、规划等部门验收完且出具合格证后并将全部工程交付甲方之日为竣工日期。
5、工程量确认:乙方向甲方提交已完成工程量报告。甲方在日内对质量合格的工程进行计量,对乙方不符合设计图纸范围和乙方原因造成返工的工程量不予计算。工期延迟超过一个月,乙方无条件退场,同时由甲方接管施工该工程剩余工程量,乙方不得阻碍其他施工队进场施工。
十一、 设计变更
1、施工中甲方(包括开发方)需对原设计进行变更的,应提前以书面形式向乙方发出通知,变更与原图纸设计标准不相符时应附有关单位的相应图纸和说明。
2、施工中发现图纸中有错误或不合理的地方,乙方应在该部位施工前14日以书面形式通知甲方进行变更,甲方应在提出该问题之日起 7 天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件。
3、乙方应按设计变更进行施工,因设计变更导致工程价款的增减以甲方出具的预算为结算依据,变更的工程款于结算时一次性支付。如发生工期延误情况,双方签字确认后工期相应顺延。
4、图纸会审记录内容作为变更。图纸审查意见答复(订合同前发放至乙方)和开工日期之前图纸内容的修订均为本合同约定的施工图内容。
十二、违约责任
1、甲方应在乙方具备拨款条件下依约按时支付工程款和进行工程结算,乙方应依约按时保质保量完成施工任务,双方严格履行本合同,如有违约甲乙双方均应按有关规定承担相应的违约责任。
2、乙方工程质量或材料产品质量不合格或不符合规定(包括保修期内出现的工程质量问题和材料质量问题),如可以返工或更换的,乙方负责无偿修复;如不能返工或修复的,甲方有权委托其他单位重新施工,费用由乙方全部承担,并且乙方另行支付甲方预算工程总造价
3、如无甲方及不可抗力之原因,乙方超出合同工期 10 日内(含10日),每延误一天按合同总造价3‰向甲方支付违约金;拖延工期超过10天的,每超出一日增加扣罚预算工程总价款的千分之一;超出合同工期所扣罚款由甲方从本预算工程总价款中直接扣除,乙方无异议。
4、如违约金不足以弥补相关合同方的实际损失的,违约方按对方的实际损失承担违约责任。
十三、竣工结算及结算依据
结算时以双方认可的施工图纸、变更、本合同内容为依据。
1、工程竣工验收合格之日起天内工程结算完毕。
2、施工场地内发生的工程交易费、保险费、安全标志费、垃圾清运费、预交清欠费等垫付费用由甲方在第一次拨付的工程款中扣除,其余工程施工过程中出现的甲方协调费等相关费用,按实际发生的费用和比例分摊在各分项工程中并随工程进度款扣除。
3、结算时,乙方须递交全部《员工工资发放表》证实不拖欠员工工资,已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表、支付全部材料款证明以及甲方认为其他应该递交的相关文件。
十四、质量保修
1、本合同工程质量保修金工程总造价的;
2、保修期为年,自结算报告出具之日起计算。
3、在保修期内工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知之日起费用自理;如乙方不能按时修复,甲方有权安排他人修复,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付修
篇二:绿化管网室外工程施工合同
绿化管网建设工程施工合同
发包方:xxxxx有限责任公司 (以下简称甲方)
承包方:xx (以下简称乙方)
由于工程建设需要,甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1.工程名称:xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。
2.工程地点:xx工业园区(南苑)热电厂北侧。
3.工程内容:详见工程量清单。
4.工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。
5.结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。
6.开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。
第二条 合同价款(工程款)及支付
1.合同总价(大写):xxx元整;(小写):xxx元。
本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程量清单。
2.工程款支付:
1)本工程合同生效后,甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3)付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务
1.甲方权利和义务
1)按合同要求及时支付工程款。
2)提供本项目施工图
3)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供乙方施工现场施工用水、用电。
4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
6)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现 1
场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证资料的真实性和有效性。
7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。
2.乙方权利和义务
1)乙方在收到工程预付款,并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条 工期的约定
1. 工期:自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。
2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。
3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。
4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第五条 质量、验收及结算
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)为施工管理及质量评定验收标准。
2.本工程质量要求:合格。
3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
4.验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。
第六条免责条款
施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。
第七条 争议解决
因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。
第八条 合同的签订和生效
2
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方:xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方:
地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 地址:
xxxx
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户行:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
账 号: xxxxxxxxxxxxxx
年 月 日法定代表人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开户行:xxxxxxxxxxxxxxx 年 月
日 3
篇三:室外道路管网工程承包合同
室外道路管网工程承包合同
发包方(下称甲方):XXX 建设工程有限公司XXX
承包方(下称乙方):XXX
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、公开的原则,经甲乙双方协商,具体事宜如下: 第一条 工程项目概况
1.1工程名称: XXX(砼道路,雨污排水、化粪池等 工程 ) 1.2工程地址: XXX 1.3承包方式:包工(不包料),自备各工种人员,一切使用工具及所有耗材。 1.4工程范围与内容:
2、按照甲方提供的施工图纸以及技术交底本工程采用总承包方式,包人工、包机械(含挖机)、包施工用具、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包验收合格。 3、发包人只提供管网材料、沙石、水泥商品混凝土及电源。 方负责。
第二条 工程量及工期
1、工期:2013年X月X日开工,2013年X月X日竣工。如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
2、甲方负责提供材料及施工图纸,乙方根据施工图纸及设计变更单等技术资料施工。 第三条 工程质量标准
1、乙方在确保发甲方及本合同明确的质量标准的基础上,质量必须合格,符号国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装工程施工质量验收规范》XLL34-2002国家标准JBCP50316--2000和承包单位承诺的质量标准。 2、路面及管网按照图纸进行放坡、如图纸不明的,按发甲方要求施工。
3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工、并接受甲方的监督。 第四条 合同价款
1、合同价款计算:总价=综合单价×实际完成工程量 2、本工程无工程预付款。
3、本工程单价为固定综合单价,乙方不得以任何理由擅自改变,工程量按实际发生结
算。
4、施工中局部地方如应混凝土搅拌车混凝土不能送到位的,由乙方承担运输机械,费用甲
附表1
混凝土路面及管网工程量分项工程计价表
以上价格不含税价
第五条、工程款支付
1. 本工程无预付款, 在工程开工后 ,20天内视其完成工程量,按工程量的70%,预付工程款给乙方。其余工程款经甲方验收合格、在工程结束一月内全部结清。其间,如乙方有返工修补不及时的,结算工程款时甲方按其工程量的2倍予以扣除相应款项。 2. 第六条设计变更
3. 按建设单位提出的设计变更施工。 第七条双方职责
1、甲方负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、
检查、控制与管理,行使奖罚,具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生,否则一切经济责任后果由乙方负责。
2、甲方提供电源二级箱以上电源、按时提供施工工作面给乙方使用。负责协调配和管理施
工现场,指定相应的施工员监管施工工作。
3、甲方现场提供施工活动板房一间,用于乙方放置施工用具。乙方所有工具自行保管。 4、 乙方按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。
在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行担。
5、如果在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格,乙方则全价赔偿给甲方造成的一切
经济损失。
第八条 关于工期延误
以下原因造成工期延误,经过甲方现场项目经理确认,工期相应顺延。 1甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。
2甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。 3不可抗力:自然灾害等。
4合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。 第十二条 违约 1.
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约。由违约方承担违约责任,赔偿另一方因其违约造成的损失,并支付合同价款的10%作为违约金。在施工现场野蛮施工,不按操作规程施工,不服从甲方安排的,情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失,解除合同无条件退出现场。 2.
尽管本合同中有其他的规定,但承乙方不应对分项过程中任一种情况提出增加费用或延长工期的索赔要求。 第十三条 合同争议解决方式
1、本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决。 2、如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十四条 合同生效与终止
1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字后生效。
2、本工程按照甲乙双方按照合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止。 第十五条 合同份数
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包人:承包人:
电 话: 电 话:
合同签订时间:2013年X月X日