室外管网工程施工合同范本的相关参考范文，篇一：室外管网施工合同室外工程施工合同甲方：陕西方圆建工集团有限公司乙方：甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方海威财富广场A、B座商住楼室外排水工程有关事宜......
篇一：室外管网施工合同
室外工程施工合同
甲方：陕西方圆建工集团有限公司
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方海威财富广场A、B座商住楼室外 排水工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、 工程承包内容
施工内容： 海威财富广场AB座商住楼室外排水工程（清包工）。
二、工期
2015年室外给排水工程年月日竣工交付甲方使用。
三、工程价格
雨水收集方井200元/个；1~1.5m雨水井600元/个；1.5~2m雨水井800元/个；铺设排水管15元/米；管道填沙保护15元/米；管沟素土回填30元/m3（以上综合单价含施工中所需的所有辅材、人工、机械费用）。
四、工程结算方式
本工程无预付款，工程完工、经甲方相关人员验收合格后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年，质保期满后无任何质量问题，甲方无息退还。
五、违约责任
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。
若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
六、工程质量要求
工程质量必须达到国家相关室外工程统一技术标准，在施工过程中，若发现乙方的施工质量达不到国家相关部门的验收标准，甲方有权责令乙方停止施工、终止合同，并
且拒付工程款。
七、乙方责任
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
八、甲方责任
1、甲方按照合同约定时间付款；
2、工程完工后及时组织人员验收。
九、本合同在执行过程中若发生争议，甲乙双方友好协商解决；若协商不成，可在所在地的人民法院提起诉讼。
十、以后若执行合同过程中需要增加内容，双方另订补充协议，具有同等法律效力。 十一、本合同签字生效后，合同执行完毕及款项结清后自动解除，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
年 月 日 年 月 日
篇二：室外给水管网施工合同
合同编号：
工 程 施 工 合 同
工程名称：工程地点：发 包 人：承包单位：
协 议 书
建设单位（简称甲方）：
施工单位（简称乙方）：
经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将 给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。
一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网
4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
二、工期
1、施工工期： 个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。
2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：
（1）不可抗力；
（2）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；
（3）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上；
三、质量标准：按照国家及 市现行施工技术规范进行验收。
四、合同价款
工程造价：暂定合同价为￥元整（人民币） 。（该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算）。
五、甲方责任
1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。
2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。
3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。
4、按合同及时支付工程款。
5、及时组织竣工验收工作。
六、乙方责任
1、合同签订后三天内提交施工组织设计。
2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人 员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。
3、按甲方的要求编制好施工进度计划。
4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。
5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。
6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。
七、工程款支付
1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的 %作为备料款，即人民币 元整（￥ 元整）；
2、工程进展到工程量的 ％时，甲方须向乙方支付合同总造价的 ％，即人民币元整（￥ 元整）；
3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的％，即人民币 元整（￥元整）；
4、剩余 %作为质保金，待本工程保修期（一年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。
八、工程质量标准
按国家和市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。
九、争议
履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向市人民法院起诉。
十、违约
1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金元。
2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由
违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。
十一、合同的生效与终止
1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并
结清工程余款后，自行终止。
2、本合同一式份，甲方执乙方执份，均具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律
效力。
甲方（章）： 乙方（章）：代表人：代表人：
时间： 年 月 日
篇三：室外道路管网工程承包合同
室外道路管网工程承包合同
发包方（下称甲方）：XXX 建设工程有限公司XXX
承包方（下称乙方）：XXX
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下： 第一条 工程项目概况
1.1工程名称： XXX（砼道路，雨污排水、化粪池等 工程 ） 1.2工程地址： XXX 1.3承包方式：包工（不包料），自备各工种人员，一切使用工具及所有耗材。 1.4工程范围与内容：
2、按照甲方提供的施工图纸以及技术交底本工程采用总承包方式，包人工、包机械（含挖机）、包施工用具、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包验收合格。 3、发包人只提供管网材料、沙石、水泥商品混凝土及电源。 方负责。
第二条 工程量及工期
1、工期：2013年X月X日开工，2013年X月X日竣工。如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
2、甲方负责提供材料及施工图纸，乙方根据施工图纸及设计变更单等技术资料施工。 第三条 工程质量标准
1、乙方在确保发甲方及本合同明确的质量标准的基础上，质量必须合格，符号国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装工程施工质量验收规范》XLL34-2002国家标准JBCP50316--2000和承包单位承诺的质量标准。 2、路面及管网按照图纸进行放坡、如图纸不明的，按发甲方要求施工。
3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工、并接受甲方的监督。 第四条 合同价款
1、合同价款计算：总价=综合单价×实际完成工程量 2、本工程无工程预付款。
3、本工程单价为固定综合单价，乙方不得以任何理由擅自改变，工程量按实际发生结
算。
4、施工中局部地方如应混凝土搅拌车混凝土不能送到位的，由乙方承担运输机械，费用甲
附表1
混凝土路面及管网工程量分项工程计价表
以上价格不含税价
第五条、工程款支付
1. 本工程无预付款， 在工程开工后 ，20天内视其完成工程量，按工程量的70%，预付工程款给乙方。其余工程款经甲方验收合格、在工程结束一月内全部结清。其间，如乙方有返工修补不及时的，结算工程款时甲方按其工程量的2倍予以扣除相应款项。 2. 第六条设计变更
3. 按建设单位提出的设计变更施工。 第七条双方职责
1、甲方负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、
检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。
2、甲方提供电源二级箱以上电源、按时提供施工工作面给乙方使用。负责协调配和管理施
工现场，指定相应的施工员监管施工工作。
3、甲方现场提供施工活动板房一间，用于乙方放置施工用具。乙方所有工具自行保管。 4、 乙方按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。
在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担。
5、如果在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格，乙方则全价赔偿给甲方造成的一切
经济损失。
第八条 关于工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方现场项目经理确认，工期相应顺延。 1甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。
2甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 3不可抗力：自然灾害等。
4合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。 第十二条 违约 1.
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排的，情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失，解除合同无条件退出现场。 2.
尽管本合同中有其他的规定，但承乙方不应对分项过程中任一种情况提出增加费用或延长工期的索赔要求。 第十三条 合同争议解决方式
1、本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。 2、如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十四条 合同生效与终止
1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字后生效。
2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。 第十五条 合同份数
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包人：承包人：
电 话： 电 话：
合同签订时间：2013年X月X日
Edit:www.16fw.com