学校合同管理办法 本文简介：******学校合同管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为规范******学校（以下简称学校）各类合同管理，维护学校合法权益，全面推进依法治校，促进学校持续、健康发展，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）和相关法律、法规，结合学校实际，特制定本管理办法。第二条本办法中所称合同是以学校为一
学校合同管理办法 本文内容：
******学校合同管理办法
（讨论稿）
第一章
总则
第一条
为规范******学校（以下简称学校）各类合同管理，维护学校合法权益，全面推进依法治校，促进学校持续、健康发展，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）和相关法律、法规，结合学校实际，特制定本管理办法。
第二条
本办法中所称合同是以学校为一方主体，与自然人、法人或其他组织之间设立、变更或终止民事权利义务关系所订立的书面合同（含协议），包括物资设备采购、基建、修葺、校企（院）合作、科研、培训、服务、捐赠等合同。
第三条
合同签订遵循“依法依规、平等互利、协商一致”的原则。
第四条
合同管理遵循“防范风险和责任权利相统一”的原则。
第二章
合同的拟订
第五条
各部门因工作需要，需对外签订合同的，应作为承办部门，负责相应合同的拟订。
第六章
承办部门在拟订合同前，应依法履行审查义务，了解对方当事人的真实情况，包括：签约当事人是否具有法人资格或民事行为能力，是否有经营权，是否具备相应资质（限法律要求有资质的），是否有履约能力及其资信情况，其签约人是否为法定代表人，或法定代表人的委托人是否具有相应代理签约权限等，以确保合同的订立主体合法有效。
第七条
拟订的合同应当符合《合同法》的规定，并具备当事人名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、结算方式、费用支付办法、履行方式、履行地点、履行期限、违约责任、签约时间、争议解决方法等条款内容，条款应当明确、具体，文字表达严谨、规范，具有可履行性。
第八条
依照《中华人民共和国政府采购法》或《中华人民共和国招标投标法》规定开展的采购项目，拟订的合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与采购文件和中标方的响应文件的内容一致，不得背离合同的实质性内容。
第三章
合同的申报、审批和签署
第九条
承办部门拟订合同初稿并填写《学校合同审签表》（见附件）后，应将拟订的合同初稿及有关资料、附件等经相关部门会签后由承办部门送分管校领导审核，必要时可咨询法律顾问，涉及人、财、物等重大事宜的合同需按学校“三重一大”相关规定提交校长会或党政联席会审议。
合同审核通过，由校长签署，承办部门持合同和合同审签表到党政办公室按规定加盖学校公章；审核未通过的，由承办部门根据意见修改后重新报批。
第十条
续签合同应按照合同审签流程重新报批。
第十一条
合同正式文本签订后，承办部门需及时将合同原件和审签表送学校党政办按照档案管理要求存档。
第四章
合同的履行
第十二条
合同生效后，与合同有关的部门、人员应全面履行合同，切实维护学校的合法权益和信誉。
第十三条
承办部门应加强合同履行的管理，对合同履行过程中的各个环节包括进场、施工、交货、验收、结算和售后服务及时跟踪，发现问题及时处理。
第十四条
合同履行是否完毕，应以合同条款或法律规定为准，没有合同条款或法律规定的，一般应以货物交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留问题为准。
第十五条
履行合同时应注意以下事项：
（一）合同款项的支付应严格执行上级部门和学校的经费管理规定。
（二）对标的物的数量和质量的验收应当在合同中有明确约定，并严格执行。
（三）履约保证金的收取和退还、质量保证金的支付，应当严格按照合同条款和国家有关规定执行。
第五章
合同的变更、补充和解除
第十六条
在合同履行过程中需要变更（含标的物的种类变更、标的物的数量或价格增减、标的物置换等）、补充、解除合同时，应在合同期限内，在签约双方进行协商并达成共识后，形成书面协议，由承办部门提出，按照原合同审签流程批准后执行。
第十七条
变更、补充、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍然有效，仍应履行。
第十八条
变更、补充或解除合同，必须采用书面形式，以最终书面确认的内容为准，并将能证明双方函电往来的凭证归档存查。
第六章
合同纠纷的处理
第十九条
合同在履行过程中如发生纠纷由承办部门具体负责处理，并及时报分管校领导，再由分管校领导按分工权限自行处置或报告校长。
第二十条
合同纠纷在处理的过程中，能协商一致的，应签订书面协议，经双方法定代表人签字并加盖双方公章后生效，并将有关材料及时归档存查。
第二十一条
经协商，在一定期限内仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，应在诉讼时效内，经分管校领导和校长批准，提交仲裁部门或人民法院依法处理。处理或执行完毕的，应及时将有关材料归档存查。
第七章
责任分工
第二十二条
各职能部门的职责：
（一）承办部门的职责：负责合同当事人资信情况、履约能力的审查，并提供相应资料；负责合同的谈判等具体事务及衔接、报审工作；拟订合同文本；依法签订的合同的履行；合同纠纷的处置等。
（二）综合管理部门（党政办）的职责：配合承办部门办理合同的审批手续；负责对学校合同审签流程的复核；负责学校合同管理中的法律服务联系工作；负责合同用印管理；负责合同档案管理工作。
（三）资金审核部门（财务科）的职责：对合同涉及的经费进行可行性和风险评估，对支付方式方法进行合法性和可操作性审核等。
（四）其他相关职能部门的职责：根据部门具体职能配合承办部门做好合同的履行工作。
第八章
附则
第二十三条
有关劳动人事合同由业务职能部门按本办法的基本原则另行制定管理办法。
第二十四条
本办法自2017年
月
日起执行，解释权属******学校党政办。
附件：《******学校合同审签表》*****学校合同审签表
编号：
【
】
合同名称
采购类别
公开招标
政府采购
比选
协商议定
其他
合同类别
物资设备采购
基建
修葺
校企（院）合作
科研
培训
服务
捐赠
其他
合同主要事项
合同履行期限
合同金额
承办部门
经办人
合同对方单位
合同签订时间
合同留存份数
承办部门意见
签字：*年*月*日
财务科意见
签字：*年*月*日
其他相关
部门意见
法律顾问意见
签字：*年*月*日
分管校领导
意见
合同涉及项目是否为“三重一大”内容：
是
否
若是，经*年*月*日
校长会
党政联席会审议通过。
其他意见：
签字：*年*月*日
校长意见
签字：*年*月*日
备
注
注：1.
“法律顾问意见”非必填项，必要情况可咨询法律顾问意见填入此项；
2.
合同内容如涉及其他部门，需经相关部门签署审核意见。
6
篇2：《四川省建设工程造价管理办法(征求意见稿)》
《四川省建设工程造价管理办法(征求意见稿)》 本文关键词：建设工程，征求意见，造价，管理办法
《四川省建设工程造价管理办法(征求意见稿)》 本文简介：四川省建设工程造价管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条［制定目的和依据］为加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，维护工程建设各方的合法权益，保障建设工程质量和安全，提高建设资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
《四川省建设工程造价管理办法(征求意见稿)》 本文内容：
四川省建设工程造价管理办法
（征求意见稿）
第一章
总
则
第一条［制定目的和依据］为加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，合理确定和有效控制工程造价，维护工程建设各方的合法权益，保障建设工程质量和安全，提高建设资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《四川省建筑管理条例》、《四川省合同监督条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。
第二条［适用范围］本办法适用于本省行政区域内建设工程造价计价、合同管理、造价咨询等活动及其监督管理。
第三条［建设工程、工程造价定义］本办法所称建设工程是指房屋建筑和市政基础设施工程。
本办法所称工程造价是指建设工程项目从建设前期到竣工验收交付使用所需的全部费用。包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息，以及按国家规定应当计入工程造价的其他费用。
全寿命周期工程造价还包括工程交付使用后的运营、维护费用等。
第四条［工程造价的原则］从事建设工程造价活动应当遵循合法、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。
第五条［职责分工］县级以上人民政府住房和城乡建设行政主管部门（以下简称建设主管部门）负责本行政区域内建设工程造价的监督管理。
省及设区的市（州）人民政府建设主管部门所属的建设工程造价管理机构（以下简称工程造价管理机构）具体负责建设工程造价的监督管理工作。
县级以上人民政府发展改革、财政、审计等行政主管部门，按照各自的职责分工做好与工程造价管理相关的工作。
第六条［工程造价管理机构职责］省工程造价管理机构具体负责全省建设工程造价的监督管理，其职责是：
（一）编制全省建设工程定额，拟定全省统一的建设工程造价计价办法；
（二）建立建设工程造价信息社会服务平台，采集市场信息，测算和发布工程造价信息；
（三）建立工程造价数据库，定期发布房屋建筑工程、市政基础设施等工程造价指标、指数；
（四）监督指导各类建设工程计价依据在本省的实施，负责建设工程造价纠纷的行政调解；
（五）负责建设工程合同监督管理；
（六）负责工程造价咨询企业和造价专业技术人员的管理并对其执（从）业情况进行监督检查等；
（七）省建设主管部门赋予的其他职责。
各市、州工程造价管理机构具体负责本行政区域内的建设工程造价的监督管理，其职责是：
（一）监督指导各类建设工程计价依据在本地的实施，负责本地建设工程造价投诉处理和计价纠纷的行政调解；
（二）负责组织采集建筑市场价格信息，测算和上报工程造价信息；
（三）负责组织收集、整理、上报工程造价数据和发布工程造价指标；
（四）负责建设工程合同监督管理；
（五）负责的工程造价咨询企业和造价专业技术人员的管理并对其执（从）业情况进行监督检查等；
（六）市、州建设主管等上级部门赋予的其他职责。
第七条［行业协会作用］建设工程造价行业协会依照法律、法规和章程实行自律管理，规范会员执业行为，发挥行业服务和协调作用。
第二章
建设工程计价依据
第八条［计价依据制定原则］我省制定的建设工程计价依据应当与经济社会发展和工程技术水平相适应，符合国家节能、环保、建筑现代化等产业发展方向，满足全寿命周期工程造价咨询服务和管理需要，倡导优质优价，并根据国家规定和市场变化情况适时进行补充和调整。
第九条［计价依据内容］建设工程计价依据包括：
（一）工程量清单计价规范、工程量计算规范、建筑工程建筑面积计算规范等；
（二）国家和我省建设主管部门颁发的建设工程估算指标、计价定额、工期定额和计价办法；
（三）工程造价管理机构发布的人工、材料(设备)及施工机械台班价格等信息；
（四）国家和我省规定的其他依据。
第十条［造价信息化建设］省建设主管部门应当按照国家建设工程造价信息发展规划，制定建设工程造价信息化管理制度，发布建设工程造价信息化管理相关数据标准，建立信息化管理体系。
第十一条［造价软件的开发和应用］鼓励开发和应用与工程造价相关的计算机应用软件。对采用工程量清单计价规范、工程量计算规范和我省计价定额开发的建设工程造价计算机应用软件，应符合国家和我省相关标准。
第十二条［企业定额］鼓励工程建设单位、施工企业参照国家和我省制定的计价依据等，编制能反映本企业技术水平和管理水平的企业内部定额。
企业内部定额中的商业秘密受法律保护。
第三章
工程造价的编制和确定
第十三条［造价文件编制］建设工程造价按照工程实施的不同阶段分为投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算以及工程全寿命周期的运营、维护费用等。
国有资金投资的建设工程项目，其不同阶段的工程造价应当按照相应的计价依据编制。
第十四条［清单计价方式］使用国有资金的建设工程，必须采用工程量清单计价方式；非国有资金投资的建设工程，鼓励采用工程量清单计价方式。
第十五条［清单和招标控制价］使用国有资金的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价并应在发布招标文件同时一并公布其详细内容。工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。
招标控制价不应上调或下浮，招标控制价公布前，招标人应按建设主管部门规定将招标控制价备案。
第十六条［特殊工程］在抢险救灾、灾后重建等工程中使用计价依据计价时，对超出正常施工条件和市场情况的，应根据实际情况在相关规定基础上予以调整。
第十七条［特殊工期要求］建设工程工期应当参照工期定额并根据工程实际合理确定，不得随意压缩。确需压缩工期且压缩工期幅度（天数）超过规定的，建设单位应当组织专家进行技术和质量安全论证，因压缩工期增加的技术措施等相关费用，在编制工程量清单、招标控制价和约定合同价款时，应增加相应的措施项目和费用。
第十八条［特殊质量要求］建设单位对工程质量有特殊要求的，在编制投资估算、设计概算、工程量清单、招标控制价和约定合同价款时，应增加相应的项目和费用。
第十九条［否决投标］投标报价低于工程成本或者高于招标控制价的，评标委员会应当否决投标人的投标。
对是否低于工程成本报价的评审，评标委员会按照国家和省人民政府相关主管部门的规定执行。
第二十条［发承包合同签订］建设工程项目发承包双方应当签订工程合同。依法招标的项目，招标人与中标人应当在规定的时间内按招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议；不实行招标的项目，由发承包双方协商合理确定合同价。在合同条款中应对下列事项进行约定：
（一）计价依据和计价方式；
（二）合同价格类型及合同总价，采用单价合同的各项目单价；
（三）预付工程款的数额、支付时间及起扣时间、抵扣方式；
（四）安全文明施工费的支付计划，使用要求；
（五）工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；
（六）工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；
（七）施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；
（八）承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；
（九）工程实施过程结算及竣工价款结算编制与核对、支付及时间；
（十）工程质量奖励办法及工程质量保证金的数额、预留方式及时间；
（十一）工期延误违约责任和提前竣工奖励办法；
（十二）违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；
（十三）与履行合同、支付价款有关的其他事项等。
第二十一条［工程担保］发包人要求承包人提交履约担保的，发包人应在签订工程建设合同的同时，向承包人提交对等的工程款支付担保。
第二十二条［合同备案］建设工程合同签订之日起7个工作日内，合同当事人应当将订立的合同按规定报建设主管部门备案，经备案的合同是处理工程合同争议的依据。
第四章
工程造价控制
第二十三条［造价控制的要求］建设工程应按照建设程序，实行全过程工程造价咨询服务制度，推行全寿命周期工程造价服务。以投资估算控制设计概算，以设计概算控制施工图预算或招标控制价，以施工图预算或合同价控制竣工结算。
第二十四条［投资估算、设计概算调整］使用国有资金的建设工程，投资估算、设计概算经项目审批部门批准后，建设单位不得擅自调整建设规模、增加建设内容、提高建设标准。确需调整的，应当在调整前由建设单位调查分析变更原因，报经原审批部门同意后，由原编制单位核实编制调整估算、概算，并按有关审批程序报批。
（一）设计概算超过投资估算的，应报原项目审批部门批准。
（二）工程实施过程中，因设计变更或其他原因造成工程造价超过设计概算的，发包人应将设计变更方案或其他具体原因引起的造价变化资料报原项目审批部门批准。超过设计概算10%以上的，报批前发包人还应按造价影响程度大小书面说明原因并按规定予以公示，接受社会监督。
第二十五条［合同约定价款调整情形］有下列情形（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：
（一）法律、法规、规章或者政策、技术规范变化；
（二）工程造价管理机构发布价格调整信息；
（三）工程量偏差；
（四）工程量清单缺项、项目特征不符；
（五）发包人更改已批准的施工组织设计；
（六）发包人要求提前竣工（赶工）；
（七）工程变更；
（八）不可抗力；
（九）索赔；
（十）现场签证；
（十一）发承包双方约定的其他因素。
第二十六条［价格风险分担］招标文件、施工合同中必须明确发承包双方承担风险的内容及其范围，发包人不得使用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。
承包人采购材料、设备的，合同没有约定且合同履行期间工程造价管理机构发布的材料、设备涨（跌）幅度超过5%时，发包人与承包人应当按照风险共担的原则承担超过5%部分的风险费用，并调整合同价款。
第二十七条［结算办理］工程价款结算，按照建设工程发承包合同约定和相关法律、法规的规定办理。
能够实行工程实施过程结算的，发包人应当按照工程进度实行分段即时结算。
发包人应当在收到工程结算文件后的约定期限内提出结算审核意见，逾期未答复的，视为认可结算文件；审核期限没有约定或者约定不明确的，按28个工作日确定。
结算价超过合同价幅度较大的，发包人还应按造价影响程度大小书面说明原因并按规定予以公示，接受社会监督。
第二十八条［存在质量争议工程结算办理］已竣工验收或者虽未经竣工验收但发包方擅自使用的工程，发包人不得以存在质量争议为由不办理工程竣工结算。
第二十九条［未及时支付到期工程价款的处理］发包人违反建设工程施工合同约定，拒绝、逃避或者拖延支付到期工程价款的，承包人可以暂停施工，并可以相应顺延工期。
第三十条［计价争议处理］承包人与发包人发生造价争议，无法协商解决的，可以向工程造价管理机构申请行政调解，也可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第三十一条［结算生效］结算文件经发包人与承包人确认后生效，发包人或其委托的工程造价咨询企业不得就已生效的结算文件重复审核。
第三十二条［价款支付］发包人应当按照承包双方确认的结算文件及时支付结算价款。工程发承包双方因对结算存在争议暂时无法按合同约定办理完结算时，可以先对无争议部分的价款予以确认并先行支付；有争议部分按照合同约定处理。
第三十三条［结算备案］竣工结算文件经发承包双方确认后，发包人应于工程竣工验收备案前，按照规定报工程所在地建设主管部门备案。经备案的竣工结算文件应当作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。
第五章
工程造价执（从）业管理
第三十四条［企业从业条件］从事建设工程造价咨询业务的企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质范围内从事工程造价咨询活动。
省外工程造价咨询企业在本省行政区域内从事工程造价咨询经营服务活动应接受工程所在地建设主管部门的监督管理。设立分支机构的，应到省建设主管部门备案；未设立分支机构的，应到省建设主管部门办理验证登记手续。
第三十五条［人员执（从）业条件］从事建设工程造价活动的人员应当依法取得相应的建设工程造价执（从）业人员资格，注册或登记后，方可在其资格范围内遵循相关执业准则和规范，从事建设工程造价计价活动。
第三十六条［工程造价成果文件编制］建设工程造价成果文件由具有相应资格的执（从）业人员编制并由编制单位出具。负责编制造价成果文件的执（从）业人员应当签字并加盖执（从）业专用印章。编制单位和工程造价成果文件编制人员应对其编制的工程造价成果文件的规范性、准确性、合理性负责，并承担相应的法律责任。
编制投资估算、设计概算、施工图预算或者招标控制价、竣工结算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。
第三十七条［工程造价咨询企业违规行为］工程造价咨询企业不得有下列行为:
（一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；
（二）超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；
（三）同时接受招标人（发包人）和投标人（承包人）或两个及两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；
（四）高估冒算、低估少算工程造价；
（五）出具虚假工程造价成果文件；
（六）以给予回扣、低于成本收费等方式进行不正当竞争；
（七）转包承接的工程造价咨询业务；
（八）法律、法规禁止的其他行为。
第三十八条［工程造价执（从）业人员违规行为］工程造价执（从）业人员不得有下列行为:
（一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让执（从）业注册（资格）证书；
（二）以个人名义承接工程造价业务；
（三）同时在两个或者两个以上单位执（从）业；
（四）高估冒算、低估少算工程造价；
（五）签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件；
（六）在执（从）业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；
（七）法律、法规、规章禁止的其他行为。
第六章
监督检查
第三十九条［监督检查、投诉举报的核查］县级以上地方人民政府建设主管部门应当依照有关法律、法规和本办法规定，加强对本行政区域内从事建设工程造价活动的建设、设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价咨询等单位和执（从）业人员及其行为进行监督检查和投诉举报的核查，并有权采取下列措施：
（一）要求被检查单位提供有关文件和资料；
（二）就有关问题询问签署文件的人员；
（三）责令改正违反有关法律、法规或者工程建设强制性标准的行为。
第四十条［审计、财政监督］使用国有资金的建设工程，应当依法接受审计监督和财政监督。
第四十一条［工程造价管理机构监督检查］工程造价管理机构应当对建设工程项目投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单和招标控制价、竣工结算等进行监督检查，对发现的问题应当及时纠正处理。
工程造价管理机构应当依法记录工程造价咨询企业、工程造价执（从）业人员的基本情况、违法处理结果等，纳入市场主体信用信息系统，供公众查询使用。
第四十二条［投诉、举报］任何单位和个人对建设、设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价咨询等单位和执（从）业人员，违反建设工程造价管理规定的行为，有权向建设主管部门和有关部门投诉、举报；建设主管部门和有关部门应当建立投诉举报平台，依法受理和查处。
第七章
法律责任
第四十三条［违规处罚］违反本办法规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。
第四十四条［建设单位及责任人违规处罚］招标人、发包人、建设单位违反本办法第十四条、第十五条、第二十四条、第二十六条、第三十一条规定的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对责任单位处以1万元以上3万元以下罚款。对责任人依法给予处分。
第四十五条［造价成果文件编制单位违规处罚］建设工程造价文件编制单位违反本规定第三十六条规定的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，没收违法所得，并处以1万元以上3万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十六条［工程造价咨询企业违规处罚］工程造价咨询企业违反本办法第三十一条规定，或有第三十七条规定行为之一的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正，没收违法所得，并处以1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，报请颁发资质证书的单位降低资质等级或者注销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
省外工程造价咨询企业违反本办法第三十四条第二款规定，在本省行政区域内从事建设工程造价咨询活动未办理备案或验证登记手续的，由省建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，可处以0.5万元以上2万元以下的罚款。
第四十七条［工程造价执（从）业人员违规处罚］工程造价执（从）业人员违反本办法规定，有第三十八条规定行为之一的，由县级以上人民政府建设主管部门给予警告，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上三倍以下且不超过3万元的罚款；没有违法所得的，处以0.2万以上1万元以下的罚款；情节严重的，报请颁发资格证书的单位注销资格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十八条［管理机构工作人员违规处罚］建设主管部门、工程造价管理机构工作人员有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）对不符合条件的咨询企业和个人颁发资质、资格证书的；
（二）对投诉、举报不依法受理的；
（三）发现违法行为不依法查处的；
（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。
第八章
附
则
第四十九条［参照执行］交通、水利、电力等专业工程造价及其监督管理，国家有规定的依照国家规定，国家没有规定的，参照本办法执行。
第五十条［执行时间］本办法自*年*月*日起施行。
16
篇3：外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定
外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定 本文关键词：货物运输，外商投资，管理办法，补充规定，代理
外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定 本文简介：外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定中华人民共和国商务部令2003年第12号为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系，经商务部2003年12月7日第8次部务会议通过，现发布《外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定》，自2004年1月1日起施行。部长吕福源二○○三年十二月七日《外商投资
外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定 本文内容：
外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定
中华人民共和国商务部令2003年第12号
为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系，经商务部2003年12月7日第8次部务会议通过，现发布《外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定》，自2004年1月1日起施行。
部
长
吕福源
二○○三年十二月七日
《外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定》
为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系，鼓励香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立从事国际货运代理业务的企业，根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》，现对《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》(外经贸部2002年36号令)作如下补充规定：
一、自2004年1月1日起，允许香港服务提供者和澳门服务提供者在内地以合资、合作、独资的形式设立国际货运代理企业。
二、符合条件的香港服务提供者和澳门服务提供者在内地投资设立国际货运代理企业的注册资本最低限额应当符合下列要求：
(一)经营海上国际货物运输代理业务的，注册资本最低限额为500万元人民币;
(二)经营航空国际货物运输代理业务的，注册资本最低限额为300万元人民币;
(三)经营陆路国际货物运输代理业务或者国际快递业务的，注册资本最低限额为200万元人民币。
经营前款两项以上业务的，注册资本最低限额为其中最高一项的限额。
国际货物运输代理企业每设立一个从事国际货物运输代理业务的分支机构，应当增加注册资本50万元。
三、香港服务提供者和澳门服务提供者申请设立国际货运代理企业的其他规定，仍按
《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》执行。
四、本规定中的香港服务提供者和澳门服务提供者应分别符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》中关于“服务提供者”定义及相关规定的要求。
五、本补充规定由商务部负责解释。
六、本补充规定自2004年1月1日起施行。
文章来源：中顾法律网
(免费法律咨询，就上中顾法律网）