江苏省2015年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试题 本文关键词：江苏省，建设工程，隐蔽，上半年，考试试题
江苏省2015年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试题 本文简介：江苏省2015年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。A：10B：20C：30D：40E：专业监理2、某分部工程有3个施工过程，各分为3
江苏省2015年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试题 本文内容：
江苏省2015年上半年建设工程合同管理：隐蔽工程与重新检验考试试题
一、单项选择题（共
25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
A：10
B：20
C：30
D：40
E：专业监理
2、某分部工程有3个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天，则专业工作队数应为个。
A：3
B：5
C：6
D：8
E：自我评定
3、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元，并且当实际工程量超过估计工程量10％时，应调整单价，单价调为550元。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。
A：3575
B：3825
C：3737．5
D：3850
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
4、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。
A：9
B：11
C：14
D：15
E：自我评定
5、下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是。
B：确保资金的及时供应
C：建立多级网络计划体系
D：正确处理工程索赔事宜
E：工程保险金
6、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密
B．从承包方获取提前工期奖金
C．帮助承包人完善施工组织设计
D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
7、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。
A：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C：日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D：最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减
E：专业监理
8、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是。
A：编制资金使用计划
B：编制详细的工作流程图
C：对设计变更进行技术经济分析
D：对投资支出作出分析与预测
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。
A：按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B：按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C：按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D：按投标价确定中标人，按评标价订立合同
E：专业监理
10、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。
A：台班单价
B：台班折旧费
C：台班人工费
D：台班维护费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7
B：14
C：28
D：56
E：专业监理
12、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。
A：视为不需要补偿
B：工程师应主动确定变更价款予以补偿
C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款
D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
E：专业监理
13、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。
A．监理工程师
B．监理员
C．技术负责人
D．总监理工程师
14、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范本本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为。
A：设计院没收建设单位支付的定金
B：建设单位支付合同设计费的50％
C：设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
D：设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％
E：专业监理
15、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。
A：建筑安装工程费
B：设备及工、器具购置费
C：建设单位管理费
D：生产准备费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、项目监理机构中操作层主要由组成。
A：监理员
B：专业监理工程师
C：总监理工程师
D：总监理工程师代表
E：工程保险金
17、建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B．效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C．适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
18、设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应__。
A．退还定金
B．退还定金并赔偿发包人损失
C．双倍返还定金
D．支付设计费的2%的违约金
19、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7
B：15
C：30
D：60
E：工程保险金
20、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低
B．报价合理
C．公平、公正、独立
D．公开、公正、平行竞争
21、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究
B．项目建设方案
C．编制可行性研究报告
D．项目决策
22、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。
A：服务对象的多样性
B：通过经济手段引导推行的制度
C：具有完善的诚信体系
D：具有监督功能
E：工程保险金
23、【例4·单选题】世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及。
A：未明确项目的准备金和建设成本上升费用
B：基本预备费和涨价预备费
C：应急费和建设成本上升费用
D：未明确项目的准备金和不可预见准备金
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平
B：偿债能力
C：盈利水平
D：保障能力
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、采用《建设工程施工合同(示范本本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A：发包人
B：承包人
C：监理人
D：分包人
E：专业监理
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
0.5
分）
1、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有__。
A．委托人违约应承担违约责任
B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不承担责任
E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
2、在施工合同的实施过程中，关于工程师及其职责提法正确的有__。
A．如果发包人须更换工程师代表，应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续履行前任的权利和义务，并且不得更改前任作出的书面承诺
B．因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期顺延
C．工程师应按合同约定，及时向承包商提供所需指令、批准并履行其他约定义务
D．工程师未及时向承包商提供所需指令时，工程师应承担由此延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期
E．对于工程师要求立即执行的指令承包人有异议时，若工程师不能更改决定，则承包人仍应继续执行
3、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收
B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签
C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作
D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论
E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任
4、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。
A．关键线路有2条
B．工作13与工作36的总时差相等
C．工作47与工作57的自由时差相等
D．工作26的总时差与自由时差相等
E．工作36的总时差与自由时差不等
5、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人__。
A．劳动保险费
B．因气候影响的停工工资
C．培训期间的工资
D．劳动保护费
E．病假在六个月以内的工资
6、进口设备的交货方式有。
A：内陆交货
B：目的地交货
C：场址交货
D：装运港交货
E：海上交货
7、审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，这项工作的内容应包括__。
A．对承包单位编制的施工组织设计的审核签认由总监负责
B．承包商应按审定的施工组织设计文件组织施工，不得对其进行调整
C．经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送工程质量监督机构
D．经审定的施工组织设计应由项目监理机构报送建设单位
E．经建设单位批准，工艺复杂的工程可分阶段报审施工组织设计
8、某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，其办公楼的综合概算包括该楼的。
A：建筑工程费
B：土地使用费
C：设计费
D：安装工程费
E：设备购置费
9、建设工程监理的作用主要表现在__。
A．有利于促进我国国民经济的发展
B．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为
D．有利于实现建设工程投资效益最大化
E．有利于提高建设工程投资决策科学化水平
10、下列属于无效合同的情形的有。
A：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
B：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C：因重大误解订立的
D：以合法形式掩盖非法目的
E：损害社会公共利益
11、在下列双代号网络图中，互为平行工作的有。
A：工作A和工作B
B：工作A和工作E
C：工作A和工作G
D：工作B和工作G
E：工作B和工作C
12、关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有。
A：Partnering协议由工程参与各方共同签署
B：Partnering协议的参与者须一次性到位
C：Partnering协议应由业主起草
D：Partnering协议与工程合同是完全不同的文件
E：Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议
13、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。
A．设计依据及参数
B．设计意图
C．结构特点
D．设计计算方法
E．施工要求
14、材料、通用型设备采购招标．应当具备条件。
A：项目法人已经依法成立
B：按国家规定履行审批手续的，已经审批
C：资金来源已经落实
D：能够提出货物的使用与技术要求
E：有相应的技术人员
15、下列关于监理招标的特点，说法正确的是__。
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择
B．报价占主要地位
C．报价占次要地位
D．邀请的投标人较多
E．邀请的投标人较少
16、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有。
A：总投资收益率
B：财务内部收益率
C：利息备付率
D：财务净现值
E：资产负债率
17、设计合同示范本本规定，施工图设计文件应当满足__的需要。
A．设备材料采购
B．施工图会审
C．施工
D．非标准设备制作
E．设计交底
18、监理文件资料可以按照组卷。
A：专业
B：分部工程
C：单位工程
D：阶段
E：文件的形成单位
19、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有。
A：工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间
B：工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距
C：工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间
D：工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零
E：工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
20、根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业进行资质年检时，应向建设行政主管部门提交__等资料。
A．《工程监理企业资质年检表》
B．《工程监理企业资质证书》
C．《监理业务手册》
D．企业章程
E．《企业法人营业执照》
21、监理规划基本构成内容归纳起来应当包括。
A：监理工作制度
B：安全生产管理的监理工作
C：监理大纲的编写
D：组织协调
E：合同与信息管理
22、某分部工程时标网络计划如图4-14所示。当该计划执行到第5天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明。
A：工作C实际进度拖后，但不影响总工期
B：工作D仍有总时差2天
C：工作E仍有总时差1天
D：工作G的最早开始时间将会受影响
E：工作H的最早开始时间不会受影响
23、【例5·多选题】下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。
A：最小工作面限定了每班安排人数的上限
B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定
C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限
D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约
E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量
24、下列关于工程变更的说法正确的是(，
)。
A．工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理
B．不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商
C．应以变更指令的形式，要求承包商使用超过其目前使用或计划使用的施工设备范围，形成新增工程
D．可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排
E．工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更
25、施工合同示范本本规定，属于承包人应当完成的工作有__。
A．办理施工所需的证件
B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备
C．按规定办理施工噪声有关手续
D．负责已完成工程的成品保护
E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
篇2：江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定(试行)
江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定(试行) 本文关键词：江苏省，立案，试行，工作流程，高级人民法院
江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定(试行) 本文简介：江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定（试行）为全面推进立案登记制改革工作，规范全省法院登记立案工作，4月29日，江苏高院印发了《登记立案工作流程规定（试行）》及其附件文书样式，全文如下：江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定（试行）为切实保护公民、法人和其他组织的诉讼权利，根据《中华人民共和国民事
江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定(试行) 本文内容：
江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定（试行）
为全面推进立案登记制改革工作，规范全省法院登记立案工作，4月29日，江苏高院印发了《登记立案工作流程规定（试行）》及其附件文书样式，全文如下：
江苏省高级人民法院登记立案工作流程规定
（试
行）
为切实保护公民、法人和其他组织的诉讼权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》及相关司法解释的规定，结合江苏工作实际，制定以下工作流程。
第一条
人民法院对依法应该受理的案件，实行登记立案，做到有案必立、有诉必理，依法保障当事人的合法诉权。
第二条
人民法院的立案庭（诉讼服务中心）统一负责一审民事起诉、行政起诉、刑事自诉案件和申请强制执行、国家赔偿案件的登记立案工作。
登记立案制适用范围不包括破产申请、强制清算以及特别程序、督促程序、公示催告程序案件。
第三条
登记立案工作由法官负责立案材料的审核与案由的确定，由书记员或司法辅助人员等负责立案信息的录入工作。
第四条
对当事人的起诉和自诉、申请，符合登记立案条件的，人民法院应该当场登记立案，并出具材料收据。
登记立案后，应该通过“12368”诉讼服务平台信息系统及时告知当事人相关立案信息和案件查询密码等。
第五条
对当事人的起诉和自诉、申请，不能当场登记立案的，均应接收诉状和申请书，并出具材料收据，在法定期限内予以答复。
第六条
人民法院在法定期限内不能判定起诉、自诉和申请是否符合法律规定的，应当先行立案。先行立案的案件，应该报请分管院领导批准。
第七条
材料收据应当编立“收”字号，注明系原件或复制件、收到时间、份数，加盖立案庭（诉讼服务中心）或人民法庭的印章。
第八条
人民法院应该在诉讼服务大厅设置专门的便民服务区，张贴和提供诉状和申请书样本，在江苏法院诉讼服务网、法院政务网上公布诉状和申请书样本。
第九条
当事人书写诉状和申请书确有困难，口头提起诉讼和申请的，人民法院应当予以记录，不得以当事人没有诉状和申请书为由拒绝登记立案。
人民法院可以在诉讼服务大厅设置律师志愿者或其他志愿者服务岗，为当事人免费提供法律咨询、代写诉状和申请书等服务。
第十条
人民法院应当依法对当事人的诉状和申请书进行审核，发现提交的诉状和申请书不符合法律规定的，应当给予指导和释明。
第十一条
对因客观原因无法提供被告和被申请人完整信息的，经当事人申请，人民法院可以向原告和申请人的诉讼代理律师出具诉前调查令，方便当事人查询被告和被申请人的有关信息。
第十二条
有条件的法院可以与公安、工商部门建立联动机制，开通被告和被申请人信息查询便利窗口，对因客观原因无法提供被告和被申请人完整信息的，引导当事人到服务窗口通过身份证查询系统和工商信息平台查询补正。
第十三条
当事人提交的诉状等诉讼材料欠缺或有其他错误的，能够当场补正的，应当指导当事人当场补正；不能当场补正的，应当向当事人发出《补正材料通知书》。
《补正材料通知书》应该告知需要补正的材料内容、不予补正的法律后果和期限（一般不超过十日）等。
第十四条
能够当场发出《补正材料通知书》的应当立即发出，不得通过多次发出通知书的方式拖延立案。《补正材料通知书》必须一次性告知所有内容。
第十五条
人民法院登记立案期限从当事人材料补正后起算。当事人在指定期限内无正当理由未补正材料的，退回诉状并记录在册。当事人虽然逾期补正材料，但符合起诉和自诉、申请条件的应该登记立案。
第十六条
对于符合《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第十条规定的情形，经人民法院释明后，当事人同意退回诉状和申请书的，可以退回诉状和申请书。退回诉状和申请书的，人民法院应该做好书面记录。
当事人不接受退回诉状和申请书的，不予登记立案。
第十七条
除《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第十条规定的不予登记立案情形外，当事人起诉、自诉和申请不符合法定起诉、自诉和申请条件的，经人民法院释明后，当事人坚持起诉、自诉和申请的，应该出具不予受理（立案）的裁定（决定）。
第十八条
人民法院应当组成合议庭对不予登记立案的案件进行审查。不予受理（立案）的裁定（决定）应当详细说明理由。
第十九条
登记立案后，人民法院应当向当事人或诉讼代理人出具《缴费通知书》，明确应当缴纳的诉讼费用数额和缴费期限。不得以当事人未缴纳案件受理费为由对当事人的起诉和申请不予登记立案。
第二十条
当事人在起诉和申请时，提交缓交诉讼费申请的，由立案庭（诉讼服务中心）作出是否同意的决定。同意当事人缓交诉讼费的，登记立案后移送审判业务庭审理；不同意当事人缓交诉讼费的，经立案庭（诉讼服务中心）催费后，移送审判业务庭。
第二十一条
对于不接收诉状、接收诉状后不依法出具书面凭证，以及不一次性告知当事人需要补正的起诉状内容，当事人可以通过12368诉讼服务热线等向受诉人民法院和上级法院投诉的，人民法院应当在受理投诉之日起十五日内，查明情况，并将结果反馈当事人。
第二十二条
人民法庭经审查认为符合起诉条件的案件，应当登记立案；当事人直接向基层人民法院起诉的，基层人民法院应当登记立案。对符合条件的起诉，人民法庭不予登记立案的，基层人民法院应当登记立案后，交由人民法庭审理。
附件一：
××××人民法院
材料收据
（法院代字）收××××××号
今收到×××（提交材料的当事人姓名或者单位名称）提交的诉状（申请书）和××材料××（如材料较多，可表述为参见附录）一式××份。
签收人：×××
（诉讼服务中心或者立案庭印章）
××××年××月××日
附件二：
××××人民法院
补正材料通知书
（法院代字）收××××××号
××：
你（单位）关于××一案的起诉（自诉、申请），尚需要提供以下诉讼材料：
1、××。
2、××。
3、××。
……
请你（单位）于××（年份）××（月份）××（日）前将需要补正的材料递交××××人民法院。如你（单位）不补正的，我院将按照确认的送达地址退回诉状。
（诉讼服务中心或者立案庭印章）
××××年××月××日
注：补正材料通知书和与其相对应的材料收据采用相同的编号。
附件三：
民事（行政）起诉状（样本）
原告：姓名、性别、出生年月日、居民身份证号码、民族、工作单位、职业、住址、联系方式等。
法人或者其他组织的名称、组织机构代码、住址、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。
诉讼代理人：姓名、单位等基本情况。
被告：姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息。
请求事项：写明诉讼请求（提起行政诉讼的诉讼请求应该符合《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第二条的规定）。
事实和理由：写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名等。
此致
××人民法院
具状人：（签名或盖章）
××××年××月××日
附：1、本诉状副本××份。
2、证据清单。
附件四：
刑事自诉状（样本）
自诉人（代为告诉人）：姓名、性别、出生年月日、居民身份证号码、民族、出生地、文化程度、职业、工作单位、住址、联系方式。
诉讼代理人：姓名、单位等基本情况。
被告人：姓名、性别、年龄、民族、出生地、文化程度、职业、工作单位、住址、联系方式。
案由:
写明控告的罪名
请求事项：写明具体诉讼请求。
事实和理由：写明被告人犯罪的时间、地点、动机、情节、罪证和危害后果，主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名等。
此致
××人民法院
自诉人（代为告诉人）：（签名或盖章）
××××年××月××日
附：1、本诉状副本××份。
2、证据清单。
附件五：
强制执行申请书（样本）
申请执行人：姓名、性别、出生年月日、居民身份证号码、民族、工作单位、职业、住址、联系方式等。
法人或者其他组织的名称、组织机构代码、住址、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。
诉讼代理人：姓名、单位等基本情况。
被申请人：姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息。
申请执行事项：写明申请强制执行的内容。
事实和理由：写明申请强制执行所依据的生效法律文书，以及申请执行的事实依据和法律依据。
此致
××人民法院
申请人：（签名或盖章）
××××年××月××日
附：生效法律文书（复印件）等材料。
附件六：
申请国家赔偿申请书（样本）
赔偿请求人：姓名、性别、出生年月日、居民身份证号码、民族、工作单位、职业、住址、联系方式等。
赔偿义务机关：名称、住所、法定代表人等信息。
申请赔偿事项：写明申请国家赔偿的请求内容。
事实和理由：写明申请国家赔偿所依据的事实和理由。
此致
××人民法院
申请人：（签名或盖章）
××××年××月××日
篇3：江苏省某市政道路污水管道工程监理细则
江苏省某市政道路污水管道工程监理细则 本文关键词：某市，江苏省，污水，细则，工程监理
江苏省某市政道路污水管道工程监理细则 本文简介：B13路城市化改造工程监理实施细则（污水管道）内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：江苏省建设厅监制一、工程概况本工程位于无锡市新区，西起**路，东至**路，全长2547.18米。所有新排管道DN300~
江苏省某市政道路污水管道工程监理细则 本文内容：
B13
路
城
市
化
改
造
工程
监理实施细则
（污水管道）
内容提要：
专业工程特点
监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点
监理工作方法及措施
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日
期：
江苏省建设厅监制
一、工程概况
本工程位于无锡市新区，西起**路，东至**路，全长2547.18米。所有新排管道DN300~DN400采用HDPE管，开挖采用塑钢缠绕管，牵引采用平壁管。*路~**路段，老的污水管道废除，新排管道在道路右侧，排入长江路现状DN500污水管。*路~**路原污水管保留，仅将地块预留支管接长至道路红线外2米。
二、监理工作依据：
一）监理依据
1.
建设工程委托监理合同、项目施工招标文件；
2.
国家有关的规范、规程、标准；
3.
设计图纸及图纸会审记录，设计变更单；
4.
已批准的监理规划；
5.
有关管道工程的专题会议，工地例会有关本的工程技术决定；
6.
经审核批准的施工组织设计，总进度、月进度及周进度计划等；
二）规范、规程
1.《工程测量规范》（GB50026-93）
2.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268--97）
3.《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）
4.《给水排水构筑物施工及验收规范》
（GBJ141-90）
5.《砼结构工程施工质量验收规范》
（GB204-2002）
三）监理目的：
以建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同及其变更、协议为控制依据，工程
质量必须符合设计图纸和施工验收规范，并达到建设单位和承包单位签订的施工合同约定的工程质量标准。工期满足工程施工合同约定的要求。施工现场安全控制目标是指满足国家有关工程安全规范、标准要求。
四）监理原则：
按照“严格监理、热情服务、秉公办理、一丝不苟”的原则进行全方位、全过程的监理，认真贯彻执行有关施工各项方针、政策、法规。严格遵守、履行监理工程师的职责，努力做好工程监理工作。
三、监理内容：
1、根据建设单位的授权，参与施工图的交底及会审，审查施工组织设计并提出监理审核意见，供业主参政，发布开工令、停工令和复工令。
2、按时组织工地会议，协调有关施工单位的关系。
3、公正地处理工程变更事宜和工程洽商记录。
4、检查施工技术措施和安全文明施工措施。
5、检查施工单位的施工管理网络，尤其是质量、安全文明施工管理网络，应做到相关人员到位，分工明确。
6、检查工程所用原材料、半成品、构件和设备的规格、品种、型号及质量及其合格证、质保书、化验单。
7、审查测量放线方案，现场复核、抽检测量放线数据。
8、现场抽查各种配合比的准确程度。
9、对各道工序实行报验制度，上道工序未经报验，未经监理签证认可，不得进入下道工序施工，对关键工序监理进行旁站，确保质量目标的实现。
10、定期检查施工进度总计划及分阶段计划的完成情况，针对存在问题，督促并审查施
工单位提出的对应措施，确保工期目标的实现。
11、核查完成的工程量，验收分项分部工程。
12、督促施工单位整理施工资料的归档工作。
13、参与工程的竣工验收，并签署工程质量监理意见。
14、向业主提交监理档案资料，协助业主单位办理相关手续。
四、监理工作的控制要点：
一）
质量控制要点
1．事前控制
（1）审核施工方提交的施工组织设计（包括施工组织设计、技术管理制度及质保体系）方案，针对本工程施工的重点、难点，及施工方案中存在的薄弱环节，制定相应措施同意后，在现场条件具备时签发开工报告。
（2）施工期间总包、专业分包管理人员落实情况及总、分包单位质保体系，要求其管理层次做到：“横向到边，纵向到底”，职责分明，环环相扣，并有充足力量进行组织协调。
（3）查施工期间特殊工种作业人员持证上岗情况及专业测量测试人员和其它技术人员的资质，杜绝无证上岗，资质不符现象。
（4）审查机械设备型号、数量情况，设备型号、数量应与施工组织设计相符。
（5）原材料、半成品的监控：凡用于工程上的主要原材料、成品、半成品进场前必须样品和有关资料，进场后必须出示出厂合格证，材质检验报告等技术资料，并对到货材质、型号、数量进行现场核验，合格后签证原材料或成品、半成品报审表；需要复测的，复检合格后方能使用。
2．事中控制
要求施工单位在质量监控过程中，确定管道工程必须进行检查、监督、确认的工序控制点。采用以质量控制点为依据的质量控制办法，将各专业在施工过程中进行分解；在工序间设质量控制点；在施工中上一道工序完成后，须经检查、确认合格后，才能进行下一道工序的施工。
3．事后控制
（1）对完工后的工程进行检查验收。
（2）资料验收与归档，应符合相关规范要求。
（3）督促施工单位在工程结束后出现的异常情况，制定相应的应急处理方案。
二）
进度控制要点：
1.
以“严格管理、积极控制、监帮结合、认真负责”的方法,实行系统性、前瞻性、科学性管理。根据本工程实际，建立完整的监理进度控制体系。
2.
审核施工单位《
施工组织设计》中的进度保证措施有效性和组织体系合理性。检查进度网络计划的合理性和关键线路的准确性；现场布置的可行性。监督施工单位人员、材料及设备等进场计划落实。
3.
建立形象进度表，督促施工单位严格按批准后的进度计划实施，全面动态了解进度计划的实施情况。
4.
对周、月计划进度与实际进度的偏差，利用工地例会和组织现场进度协调会，分析原因，采取纠偏措施，必要时调整进度计划。并严禁为赶进度而影响工程质量。
5.
经常向业主汇报工程实际进展情况，并在《监理月报》中报告工程进度控制情况。
6.
进度控制目标：工程实际进度符合项目总进度计划要求。
三）
安全文明施工管理监督要点：
1.
坚持“安全第一，预防为主”为方针，实行“管生产必须管安全”原则，监督施工单位建立以项目经理为首分级负责的安全生产保证体系。形成专管成线、群管成网的安全管理网络。
2.
审核《施工组织设计》中项目安全生产计划目标、安全管理制度、措施，对薄弱环节加以调整、完善，并监督施工单位实行；
3.
督促施工单位定期进行施工人员的安全教育、安全培训；
4.
坚持电工、电焊工、等特殊工种人员持证上岗，审核持证上岗情况。杜绝特殊工种的无证操作。
5.
监督施工单位实行安全技术交底制度。实行书面安全技术交底，针对工种、分项工程）特点，有重点的交代注意事项，杜绝违章作业。
6.
对施工现场各种坑池设置警告标志护栏。。
7.
现场施工用电设备，严格执行“一机一闸一保险”制和“三相五线”制，按规范程序操作。坚持现场电缆架空，配电箱与开关箱固定牢靠，且离地面不低于0.4m。
8.
严格安全检查制度。坚持自检、总包、监理等分层次检查和联合检查相结合，经常检查和突击检查相结合，对检查中发现的问题及时进行整改，消除安全隐患。
9.
督促检查施工企业建立安全专业检查、职工自检和安全日检制度，对违章作业的要责令其停止作业，发现隐患应令其停工整理。
10.
对不安全因素，违章操作、违章作业等安全隐患，监理以口头通知、工地例会、专题安全会议、监理工作联系单、监理通知单等敦促施工单位整改，消除安全隐患。
五、质量监理流程图：
《开工报告》
每道工序施工
批准后
完工后
；施工单位自检
返
不合格
合格后
填报《工序报验单》提前24小时
工
合格
监理进行质量检查
不合格
合格
签发《工程检查合格认可》
进行下道工序施工
六、监理工作方法和措施：
一）监理工作方法：
1．采用巡视检查、平行检验、现场见证、旁站监理的方法对工程的材料、管道安装、试压冲洗过程质量进行全方位控制。
2．严格检查验收程序，每完成一道工序，施工单位自检，总包复查，
监理检查验收的程序进行，未经检查验收或检查验收不合格者，不准进行下一道工序。
3．监理指令：对施工中出现的影响质量的行为，施工中出现的质量通病，监理以口头通知，旁站其整改，或以监理工作联系单，监理通知单形式，责令施工单位进行整改。
4．会议形式：每周主持召开工程例会对出现质量问题与针对重要质量问题召开专题会议而做出的决议，责令施工单位进行整改执行。
二）监理措施：
1．组织措施
（1）人员分工
在总监理工程师的领导下，对监理组人员进行合理分工，明确岗位职责，实行24小时跟踪监理。监控措施。
2．质量控制措施
（1）原材料、成品、半成品的监理
①施工单位应提供生产厂家的合格证书、质保书。
②检查施工单位用于本工程的原材料（钢筋、水泥、黄砂、石子、石灰等）的质量情况，对各种原材料、预制构件成品、半成品的质量组织必要的抽检和复查，并检查其使用情况。
（2）施工测量控制
①施工单位用于工程的水准点、控制点要有完整的交桩记录。
②加密水准点必须经闭合后方能使用，并报监理工程师审核、复验。
（3）牵引管的控制
①向监理展示测深仪精度试验过程。
②及时做好报验、工序验收。用探测仪跟踪测量方位角、倾角，确定钻头的走向，每钻进1米，测量一次，并做好记录。原始记录的钻头轨迹作为管线高程的参照，作质量评
定标准。
③每井段导向孔完成后，应测量二头的高程，检查是否符合管线的高程要求，轴线要求，如有不符合应重钻导向孔。
④导向孔完成后应视土质情况，结合机械设备性能，合理确定扩孔次数，达到扩孔直径符合验收标准。
⑤当达到排管需要的直径后，应报监理验收。经监理检查高程、轴线位移合格，方可进行牵引排管施工。
⑥HDPE管的热熔连接必须二边管头对齐、接口平顺、密缝熔接充分，完成熔接后应有充分的冷却时间，并检查包管边缘是否平、牢，有无空鼓等现象。
（4）检查井的控制
①砖砌检查井
检查井砌筑前应清除砖表面污洉，并隔夜用水湿润，砌筑时不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，砂浆抹面平整不得有空鼓、裂缝等现象。井盖中心以阀门启闭杆中心和扶梯定位。同时要控制砌筑砂浆的配合比，并制作砂浆试块。井身尺寸、井底高程、集水坑、井盖高程必须符合图纸要求。
②砼检查井施工
1、
首先检查井位施工的放线，根据管道的标高和轴线正确放出检查井位置。其次对砼井所用的材料，如钢筋、水泥、黄砂、石子等进行抽检，要满足规范的要求；
2、基坑挖至设计标高后要进行会同有关单位检查，以确定土质情况是否满足设计要求，若不满足要进行处理。
3、
在施工过程监理要严格检查钢筋的扎制，钢筋的规格、数量，间距均要符合设计规
范要求；
4、
立模要稳定、直顺，接缝严密，模扳要平整，保证混凝土清水面的质量，同时一定要保证保护层的厚度，这关系到检查井的使用寿命。拆除模扳时要避免大的震动。
5、预埋件位置要按图纸仔细复核。
6、检查井壁混凝土浇筑要求连续，故在施工前要备足料。混凝土的配比要计量正确，除满足强度要求外，也要有合适的坍落度。尤其要重视预埋管及转角处的振捣。两次混凝土浇筑的接缝应设置在底板内壁以上30CM，并留止水槽并凿毛、洗净、凿除松散的混凝土，并在第二次浇筑前洒水润湿，用同标号砂浆接浆处理，使接缝良好。
7、控制砼下料厚度，分层进行浇注，每层厚度控制在30cm左右。
8、砼振捣应注意检查棒棒相接，不漏振，水平移动间距控制在40cm左右。振捣时注意不要碰钢筋、模板。
（5）质量验收和评定：
1、验收程序
⑴施工承包商在自检合格的基础上填写工序验收申报单（并附自检记录）。
⑵监理人员在进行复核检测时，必需做到平行检测，对工序验收按30%检测合格后，及时签署本道工序的合格通知。
⑶对验收不合格的工序及时下达监理工程师通知单，明确整改的项目并限期完成。
⑷各单位工程完成，施工方在自行评定合格且质保资料齐全的基础上提出工程竣工预验收申请报告。
⑸在竣工预验收中各项问题整改合格后由施工方向建设方交竣工验收申请报告。
⑹建设单位收到申请报告后，在规定时间组织监理、施工、设计及地质勘探单位一起进行竣工验收。
⑺竣工验收后在规定时间内向无锡市建设局或无锡市质监站申请办理备案手续。
2、验收结果
参加验收的各单位负责人签字同意后，工程可评为合格或不合格。合格工程在规定时间内向主管部门备案即可投入使用。不合格必须经整改合格后才可备案投入使用。
江苏城建市政工程建设监理公司*路城市化改造工程监理组
二OO八年九月