篇一：机房建设合同20160912(样本 )
合同编号：20160912
智能化工程
机房工程建设合同
二O一六年月
甲 方：
乙 方：
根据施工任务需要，现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：
一、 工程内容
工程名称：机房建设工程
工程地点：
工程范围：包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等
工程期限：
合同开工日期为2016年 月日，竣工时间为2016年 月日。施工期限为 天。
在工程实施过程中，如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商，通过书面形式确定顺延期限：
1、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；
2、 因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的；
3、 因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的；
4、 因甲方不能按合同约定付款的。
二、 合同价格
1、 合同总价：
（人民币 ）大写：
2、 以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。
三、 付款
1、
2、 签订合同后，首付款为合同总额的 %，由甲方支付给乙方。 其余款即合同总额的%分两次支持，于工程完工后7日内甲方支付给乙方%，工程验收结束后两个月甲方支付后%。
四、 设备供应
施工地点：。
1、 乙方所提供的机房设备，应符合合同规定的技术和数量要求。
五、 技术规格书
1、 合同双方按有关要求确认的技术规格书（包括技术方案和设计图纸等），内容详见本合同附件。若需修改，应以双方签署的
文件为准。
六、 安装和验收
1、 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求和时间的安排，派专业的人员进行现场施工，使工程达到合同规定的要求（有
关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件）。
2、
3、
4、
5、
6、 整个工程完工后，由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。 乙方完成的工程内容有不符合规定要求的，甲方可要求乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。 乙方应确保施工现场的施工安全，由于乙方的过失造成损失由乙方承担。 在工程完工后乙方通知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就视为验收合格。 甲方有协助乙方完成工程的义务，并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。
七、 保险
施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。
八、 合同变更
1、 乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能
实施（双方签署的文件作为合同附件）。
2、
3、
4、 因甲方的原因变更合同，甲方应书面通知乙方。 甲方在工程施工中途，变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。 乙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲方，并采取必要的措施修正计划或方案，经双
方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。
5、 乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应
变方案。经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。
九、 工程责任
1、
2、
3、 乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。 乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求，责任由乙方承担。 当乙方所进行的工程内容有不符合要求的，甲方有权选取以下方式：
（1） 责令乙方对有关内容进行整改，以达到有关要求。
（2） 双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。
十、 甲乙双方约定
1、
2、
3、
4、 甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。 机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。 机房内接地系统用大楼的接地极，接地电阻小于1欧姆。 机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告
十一、保质期
1、
2、
3、
4、
5、 本合同的质量保证工程验收合格后年。 质保期内，乙方负责免费维护维修。 质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。 质保期内，由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。 质保期满后，应甲方要求，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。
十二、不可抗力
1、
2、 由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。 在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十三、工期延误及逾期付款的罚则
1、 乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容，造成工期延误（不可抗力因素外），则应支付违约金给甲方，
违约金率按合同总金额每天0.1%计算。
2、 如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额每天0.1%
计算，直至该款付清为止。超过合同付款期二十天甲方仍不付款，由此造成乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。所有因逾期付款造成的工程延误，乙方不承担责任。
3、
4、 如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工，工期应相应的顺延。 本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。
十四、争端的解决
1、 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向
法院提出诉讼。
篇二：机房建设工程承包合同模板
机房建设工程承包合同
20**年**月**日
******办公楼
机房建设工程承包合同
工程名称：******办公大楼机房建设工程
建设单位：******（甲方）
施工单位：******有限公司（乙方）
施工地点：***
签订时间：20**年 月日
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：******办公大楼机房建设工程
二、承包范围和内容：*******办公大楼二楼科技机房区域，具体内容包
括 ，乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作，并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。
三、工程实现目标：实现整体机房的建设，具体产品详见附件清单。
四、承包方式：包工包料。
五、工程造价：合同总价为： 。大写人民币 。
（设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单）
第二条 施工准备及工作范围
六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所，提供施工服务所需
的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求，提供环境。
七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容：
1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具，自行负责施工人员的交通、食宿和通讯；
2) 提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工；
3) 工程实施中的技术督导；
4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装，缆线的敷设；
5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行；
6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具；
7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档；
8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁；
9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。
八、乙方应对整个工程进行监控和检查，并负责工程施工、安装、测试和达到
机械竣工；完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材，以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。
第三条 工程施工及验收规范
九、施工规范
1) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（GB/T 50312-2000）
2) 智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）
3) 安全防范工程技术规范（GB50348-2004）
4) 电子计算机机房施工及验收规范（SJT30003-93）
5) 电气装置安装工程施工及验收规范（GBJ232-92）
6) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-92）
7) 建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2004）
8) 接地装置施工及验收规范（GB50169-92）
9) 甲方提供的设计图纸、和答疑文件
十、设备验收的时间、地点和方法
1、第一次：设备在交付前。
2、最终验收：系统所有设备、材料及按照无质量问题，甲方、乙方共同检测验收，该次验收为全部设备最终验收。验收合格后，由甲乙双方共同签署验收合格文件。
十一、 质量保证期
设备的质量保质期为壹年，计算时间以甲方项目验收合格正常运行之日算起。
十二、 包装要求：必须满足设备安全运抵工地。包装费用及运费由乙方承担。 十三、 履行期限、地点和方式
1、交付时间：20**年月日，如有特殊情况，交付时间可以相应顺延，具体详见第四条第十六款。
2、交付地点：******办公大楼机房工地。
3、交付方式及费用：乙方送货到合同指定的交付地点，运杂费、安装费调试费都已经包含在本合同总造价中。
篇三：机房建设工程施工合同
机房建设工程施工合同
合同号：
甲方：
详细地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
住所：
乙方 ：
详细地址：
邮政编码：
法定代表人：
联系电话：
住所：
甲方经过招选，选定乙方作为XXXXX机房建设工程施工单位，并委托乙方负责
XXXXXX建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况：
（一）项目名称：XXXXX机房建设合同
（二）施工地址：
（三）双方委派的工程代表：
甲方代表：联系电话：
乙方代表：联系电话：
第二条工程项目的运作方式：
（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；
（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。
（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）
（四）配合甲方进行设备的调试、调测。
（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。
（六）其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
（一）工程施工总价款人民币（小写）：（人民币大写：）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
（二）付款方式：
1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的40%作为工程启动资金。
2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的90%。
3．剩余10%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款人
开户行：
帐户：
5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
（一）工程开工日期为： ；
（二）施工最后期限：；
（三）完工时间预计：
第六条双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；
2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；
3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；
（二）乙方的权利与义务
1．乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"，甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否，应在 日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件，应共同遵循；
2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
（1）施工单位的营业执照及法人证明书；
（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；
4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；
5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；