最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

建设法规与合同管理第2次作业答案

日期:2021-04-02  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

建设法规与合同管理第2次作业答案 本文关键词:作业,合同管理,答案,法规,建设

建设法规与合同管理第2次作业答案 本文简介:你的得分:86.0完成日期:2013年01月16日16点16分说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。一、单项选择题。本大题共15个小题,每小题2.0分,共30.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。1

建设法规与合同管理第2次作业答案 本文内容:

你的得分:

86.0

完成日期:2013年01月16日

16点16分

说明:

每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。本大题共15个小题,每小题

2.0

分,共30.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.

对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是(

)。

(

D

)

A.

分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.

分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.

分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任

D.

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

2.

由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的,共同承包的各方对所签订的承包合同的履行(

)。

(

C

)

A.

共同承担责任

B.

按照承揽工程的比例分别承担责任

C.

承担连带责任

D.

各自承担责任

3.

实行监理的建筑工程,建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面(

)。

(

C

)

A.

工程咨询合同

B.

建设工程合同

C.

委托监理合同

D.

技术服务合同

4.

合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的损失,除依法或者依约可以免除责任的以外,有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。故(

)。

(

B

)

A.

合同中原来约定的争议条款的效力,不再继续有效

B.

合同中原来约定的争议条款的效力,可以继续有效

C.

合同中原来约定的争议条款的效力,不能继续有效

D.

合同中原来约定的争议条款的效力,当然继续有效

5.

承担违约责任的方式有(

)。

(

C

)

A.

继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼

B.

继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁

C.

继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失

D.

继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失

6.

工程项目施工合同签订应当采用下列形式()。

(

B

)

A.

口头形式

B.

书面形式

C.

强制公证

D.

必须签证

7.

在依法必须进行招标的工程范围内,施工单项合同估算价在(

)万元人民币以上的,必须进行招标。

(

D

)

A.

30万元人民币

B.

100万元人民币

C.

50万元人民币

D.

200万元人民币

8.

工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的应当(

)。

(

A

)

A.

与承包单位承担连带赔偿责任

B.

独立承担赔偿责任

C.

不承担赔偿责任

D.

其责任由承包商承担

9.

由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称:(

)。

(

E

)

A.

DIFIC合同

B.

DIFIC合同条件

C.

DIFIC合同条款

D.

FIDIC合同

E.

FIDIC合同条件

F.

FIDIC合同条款

10.

根据《建设工程施工合同(示范本本)》中规定的索赔程序,索赔事件发生后,承包人向工程师发出索赔意向通知,再提出索赔报告,以及工程师答复,给定的期限分别是()。

(

D

)

A.

7天、14天、4天

B.

7天、7天、7天

C.

14天、28天、28天

D.

28天、28天、28天

11.

根据《招标投标法》的规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。

(

C

)

A.

15

B.

25

C.

20

D.

30

12.

招标投标的最终目的是为了签订合同,而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,则正确的表述是()。

(

D

)

A.

招标是要约,投标是承诺

B.

招标是要约邀请,投标是要约

C.

投标是要约邀请,中标通知是要约

D.

招标是要约,中标通知是承诺

13.

定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的(

)%。

(

B

)

A.

10

B.

20

C.

25

D.

30

14.

应合同当事人的请求,由人民法院予以撤销的合同(

)。

(

B

)

A.

自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力

B.

自合同订立时起不发生法律效力

C.

自人民法院受理请求之日起不发生法律效力

D.

自合同规定的生效日起不发生法律效力

15.

()是建设工程中常见的行政责任。

(

A

)

A.

没收违法所得

B.

管制

C.

拘役

D.

剥夺政治权利

二、多项选择题。本大题共10个小题,每小题

4.0

分,共40.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。

1.

根据《建筑法》的有关规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,应承担(

)法律责任。

(

AC

)

A.

责令改正

B.

对不符合开工条件的责令停止施工

C.

可以处以罚款

D.

警告

E.

记大过

2.

建筑工程监理应当对承包单位在(

)方面,代表建设单位实施监督。

(

ACD

)

A.

施工质量

B.

安全生产

C.

建设工期

D.

建设资金使用

E.

劳动保护

3.

依据《安全生产法》的规定,下列(

)属于“三同时”。

(

ABE

)

A.

同时设计

B.

同时施工

C.

同时勘察

D.

同时进行生产准备

E.

同时投入生产和使用

4.

同其他法律关系相同,工程建设法律关系也是由(

)等要素所组成。

(

ABC

)

A.

主体

B.

客体

C.

内容

D.

形式

5.

当事人订立合同的形式有以下几种(

)。

(

ABD

)

A.

书面形式

B.

口头形式

C.

默认

D.

其他形式

E.

委托形式

6.

关于合同无效的法律规定是(

)

(

ABCD

)

A.

一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

B.

违反法律、行政法规的强制性规定

C.

恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益

D.

以合法形式掩盖非法目的E、不损害社会公共利益

7.

下列情形属于违约的有(

)。

(

ABC

)

A.

甲因梅雨季节而不能按货物运输协议约定的时间到达

B.

在货物运输协议中,甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任,承运人甲因酒后驾车车毁人亡,货物全部损失,不承担责任

C.

甲、乙订立货运协议后,承运人甲于履行期限届满前声称不能按约履行

D.

甲无相应的资质就签订了一项工程建设施工合同

E.

甲将原客户乙以前所承运的货物的名称、数量等信息告知—乙的竞争对手丙,给乙造成了严重损失

8.

建设工程施工合同有下列条件之一即可变更或解除()。

(

AB

)

A.

发生不可抗力,无法履行合同

B.

当事人协商一致

C.

一方严重违约,使施工合同履行成为不必要时

D.

当事人一方分立、合并

E.

主管部门的指令

9.

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担()等违约责任。

(

ABC

)

A.

继续履行

B.

采取补救措施

C.

赔偿损失

D.

不能收回预付款

E.

不能收回订金

10.

以下可以处以罚款的违法行为有()。

(

ABC

)

A.

未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工

B.

发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位

C.

建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程

D.

工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量

E.

发生重大工程质量事故,隐瞒不报的

三、判断题。本大题共10个小题,每小题

3.0

分,共30.0分。

1.

中华人民共和国实行土地的社会主义公有制。

(正确)

2.

房屋建筑工程质量保修,是指对房屋建筑工程竣工验收后出现的质量缺陷,予以修复

(错误)

3.

建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的,责令改正,处工程合同价款(1%~3%)的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。

(错误)

4.

要约生效后,在要约的有效期内对要约人和受要约人均有法律约束力。

(正确)

5.

动产既可以用于抵押担保,又可以用于质押担保。(

(正确)

6.

保证合同的主体是债权人与保证人。(

(正确)

7.

一般保证和连带责任保证的保证人在一定的条件下均要向债权人承担保证责任。

(错误)

8.

合同变更后,原合同自始不生效力,已经履行的债务因合同的变更亦要失去法律效力

(错误)

9.

双务合同中的当事人一方在另一方不履行合同义务或者未授权履行合同约定履行义务时,可以拒绝履行自己合同义务的权利是异时履行抗辩权

(错误)

10.

合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种

(正确)

篇2:20XX浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案

2016浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案 本文关键词:在线,作业,浙大,合同管理,答案

2016浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案 本文简介:您的本次作业分数为:100分单选题1.【第03章】()属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。A国家发改委B国务院C建设部D行业归口主管部门正确答案:A单选题2.【第03章】()以下不属于建设产品的特殊性的是。A总体性B单件性C固定性D流动性正确答案:D判断题3.

2016浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案 本文内容:

您的本次作业分数为:100分

单选题

1.【第03章】(

)属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。

A

国家发改委

B

国务院

C

建设部

D

行业归口主管部门

正确答案:A

单选题

2.【第03章】(

)以下不属于建设产品的特殊性的是。

A

总体性

B

单件性

C

固定性

D

流动性

正确答案:D

判断题

3.【第03章】凡属大中型或限额以上项目的项目建议书应首先报送国家发改委审批。

正确

错误

正确答案:

判断题

4.【第03章】分部、分项工程的划分,一般应与国家颁发的概预算定额分项一致。

正确

错误

正确答案:

单选题

5.【第04章】按照《城市房地产管理法》的规定,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,可以(

)。

A

征收相当于出让金20%的土地闲置费

B

无偿收回土地使用权

C

退回50%的出让金并收回土地使用权

D

征收相当于出让金两倍的土地闲置费

正确答案:A

单选题

6.【第04章】确定乡规划、村庄规划区域的机构是(

)。

A

国务院

B

县级以上地方人民政府

C

城市人民政府

D

乡、镇人民政府

正确答案:B

单选题

7.【第04章】《中华人民共和国城市房地产管理法》开始施行的时间是(

)。

A

1994年8月1日

B

1994年10月1日

C

1995年1月1日

D

1995年3月1日

正确答案:C

单选题

8.【第04章】城乡规划报审前,组织编制机关应依法公布城乡规划草案,公告时间不得少于(

)。

A

10天

B

20天

C

30天

D

35天

正确答案:C

单选题

9.【第04章】处分抵押房地产时,可以依法将抵押关系设定以后土地上新增的房屋与抵押财产一同处分,对处分新增房屋所得,抵押权人(

)。

A

有权优先受偿

B

无权优先受偿

C

可以作为处分财产受偿

D

无权受偿

正确答案:B

单选题

10.【第04章】城市总体规划的规划期限一般为(

)。

A

10年

B

20年

C

30年

D

50年

正确答案:B

单选题

11.【第04章】房地产交易市场的交易对象可以是(

):(1)占有权(2)使用权(3)收益权(4)处分权

A

(1)(2)

B

(1)(2)(3)

C

(3)(4)

D

(1)(2)(3)(4)

正确答案:D

单选题

12.【第04章】乡、村庄规划的组织编制机构为(

)。

A

城市人民政府规划主管部门

B

国务院城乡规划主管部门

C

县人民政府

D

乡、镇人民政府

正确答案:D

单选题

13.【第04章】出让人在指定的时间、地点,组织符合条件的有意受让人到场,就拟出让使用权的地块公开竞投,按价高者得原则确定土地使用权受让人的出让方式是(

)。

A

招标

B

拍卖

C

协议

D

挂牌

正确答案:B

单选题

14.【第04章】我国现行的城乡规划法是(

)。

A

《中华人民共和国城市规划法》

B

《中华人民共和国城乡规划法》

C

《村庄和集镇规划建设管理条例》

D

《建制镇规划建设管理办法》

正确答案:B

单选题

15.【第04章】土地使用权最高出让年限为40年的有(

)。

A

商业用地

B

文化用地

C

工业用地

D

居住用地

正确答案:A

单选题

16.【第04章】房地产抵押是指抵押人用其合法的房地产,以(

)的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为。

A

不转移占有

B

转移占有

C

不转移所有

D

转移所有

正确答案:A

单选题

17.【第04章】进行商品房预售时,必须取得(

)。

A

商品房预售许可证

B

县级以上人民政府的同意

C

土地出让方的认可

D

房地产估价师的同意

正确答案:A

单选题

18.【第04章】房地产抵押合同的生效时间为(

)。

A

签订之日

B

批准之日

C

公证之日

D

登记之日

正确答案:D

单选题

19.【第04章】(

)不是拆迁补偿的方式。

A

产权调换与作价补偿结合

B

作价补偿

C

异地安置

D

产权调换

正确答案:C

单选题

20.【第04章】根据《房地产开发企业资质管理规定》,房地产资质一级企业必须具备的条件是(

)。

A

自有流动资金3000万元以上

B

注册资金不低于5000万元

C

具有4年以上从事房地产开发的经历

D

连续4年建筑工程质量优良率达20%

正确答案:B

单选题

21.【第04章】下列材料不属于申请办理建设工程规划许可证应提交的必要材料的是(

)。

A

使用土地的有关证明材料

B

建设工程设计方案

C

勘察、测绘、气象等材料

D

修建性详细规划

正确答案:C

多选题

22.【第04章】房屋权属登记分为(

)。

A

总登记

B

所有权登记

C

抵押权登记

D

地役权登记

E

预告登记

正确答案:ABCD

多选题

23.【第04章】在下列的让渡方式中,属于土地使用权转让的有(

)。

A

销售

B

抵押

C

租赁

D

交换

E

赠与

正确答案:ADE

多选题

24.【第04章】发生(

)时应当办理房地产权属登记。

A

房地产买卖

B

房屋租赁

C

房地产抵押

D

房地产赠与

E

土地使用权转让

正确答案:ACDE

多选题

25.【第04章】按房地产开发的规模不同,房地产开发可分为(

)。

A

单项开发

B

小区开发

C

成片开发

D

新区开发

E

旧城改造

正确答案:ABC

单选题

26.【第05章】以下有关合同变更后的效力的描述中,错误的是(

)。

A

变更后的合同部分,原有的合同失去效力,当事人应当按照变更后的合同履行。

B

合同的变更只对合同未履行部分有效,不对合同中已经履行部分产生效力。

C

合同的变更不产生追溯力。

D

合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。

正确答案:D

单选题

27.【第05章】以下有关可撤销合同的论述中,不正确的是(

)。

A

可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。

B

可撤销合同在未被撤销之前,仍然是有效合同。

C

对可撤销合同的撤销,必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。

D

当事人可以撤销合同,也可以维持原合同不变,但不能变更合同的内容。

正确答案:D

单选题

28.【第05章】以下不属于合同法律关系客体的是(

)。

A

行为

B

事件

C

D

智力成果

正确答案:B

单选题

29.【第05章】在违约责任与侵权责任竞合的情况下,受害人在两项请求权中只能选择(

)行使。

A

违约责任

B

侵权责任

C

违约责任和侵权责任中的任意一项

D

违约责任和侵权责任共同

正确答案:C

单选题

30.【第05章】在提存期间,发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由(

)承担。

A

提存机关

B

债权人

C

债务人

D

债权人与提存机关共同

正确答案:B

单选题

31.【第05章】下不属于代位权成立条件的是(

)。

A

债务人对第三人享有债权

B

债务人实施了处分财产的法定行为

C

债务人的行为对债权人造成损害

D

债务人不行使债权,有造成债权消失或者丧失的危险。

正确答案:B

单选题

32.【第05章】当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是(

)。

A

要约

B

要约邀请

C

承诺

D

出盘

正确答案:B

单选题

33.【第05章】《合同法》规定,债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内,没有行使撤销权的,该撤销权消灭。正确选项是(

)。

A

1,2

B

2,5

C

1,5

D

2,6

正确答案:C

单选题

34.【第05章】《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定,主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定,分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等(

)种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。

A

13

B

15

C

14

D

16

正确答案:B

单选题

35.【第05章】(

)是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人,届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时,相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。

A

同时履行抗辩权

B

不安抗辩权

C

后履行抗辩权

D

保证履约抗辩权

正确答案:C

单选题

36.【第05章】某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定,在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求,对歌舞厅未作要求。根据(

)规则,应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。

A

对合同条款起草人不利

B

主张合同有效的解释优先

C

排他

D

同类相容

正确答案:C

单选题

37.【第05章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务,只是延期履行自己的债务的是(

)。

A

同时履行抗辩权

B

后履行抗辩权

C

违约救济权

D

不安抗辩权

正确答案:A

多选题

38.【第06章】以下属于合同法的基本原则的是(

)。

A

平等原则

B

自由原则

C

公平原则

D

公正原则

E

诚实信用原则

正确答案:ABCE

多选题

39.【第06章】合同成立的条件包括(

)。

A

订立主体存在双方或者多方当事人。

B

合同的订立符合法律规定。

C

对主要条款达成合意。

D

合同按规定办理了批准、登记手续。

E

合同按约定办理公正、鉴证手续。

正确答案:AC

多选题

40.【第06章】以下属于效力待定合同类型的是。

A

限制民事行为能力人订立的纯利益合同。

B

无民事行为能力人订立的合同。

C

无权代理订立的合同。

D

法定代表人超越权限订立的合同。

E

无权处分财产人订立的合同。

正确答案:BCDE

多选题

41.【第06章】无效合同具有以下法律特征(

)。

A

合同已经成立

B

合同不能产生法律约束力

C

是当事人意思表示不真实的合同

D

合同自始无效

E

订立合同时显失公平

正确答案:ABD

多选题

42.【第06章】《合同法》中规定,在合同履行过程中必须遵循的基本原则是(

)。

A

适当履行原则

B

全面履行原则

C

公平合理原则

D

诚实信用原则

E

遵守法律原则

正确答案:BD

多选题

43.【第06章】广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议,除了包括民事合同外,还包括(

)等。

A

债权合同

B

行政合同

C

劳动合同

D

身份合同

E

经济合同

正确答案:BC

多选题

44.【第06章】下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是(

)。

A

合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。

B

合同是一种民事法律行为。

C

合同是一种行政法律行为。

D

合同以设立、变更、终止身份关系为目的。

E

合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。

正确答案:ABE

多选题

45.【第06章】合同法律关系主体的种类包括(

)。

A

自然人

B

法人

C

经济人

D

社会人

E

其他组织

正确答案:ABE

多选题

46.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是(

)。

A

违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。

B

违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。

C

违约责任具有相对性。

D

违约责任具有法定性和任意性双重特征。

E

违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。

正确答案:CDE

多选题

47.【第06章】按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件,合同可分为(

)。

A

双务合同

B

单务合同

C

提供服务合同

D

诺成合同

E

要物合同

正确答案:DE

多选题

48.【第06章】《合同法》具有以下特点(

)。

A

统一性

B

公正性

C

任意性

D

科学性

E

强制性

正确答案:ACE

多选题

49.【第06章】按照合同的表现形式,合同可以分为(

)。

A

书面合同

B

双务合同

C

诺成合同

D

口头合同

E

默示合同

正确答案:ADE

单选题

50.【第07章】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(

)天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A

15

B

20

C

25

D

30

正确答案:D

单选题

51.【第07章】适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是(

)。

A

最低价法

B

经评审的最低投标价法

C

综合评估法

D

评议法

正确答案:B

单选题

52.【第07章】无论是公开招标还是邀请招标,被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于(

)家。

A

3

B

4

C

5

D

7

正确答案:A

单选题

53.【第07章】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,人数为(

)人以上单数。其中专家不得少于总数的2/3。

A

3

B

5

C

7

D

9

正确答案:B

单选题

54.【第07章】从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件,进行必要的调研,完成投标文件编制所需的合理时间,不得少于(

)天。

A

7

B

10

C

14

D

20

正确答案:D

多选题

55.【第07章】依照我国招标投标法及有关规定,必须通过招标投标选择承包人的项目范围内,总投资低于3000万元人民币,但单项合同估算价达到(

)的,也必须进行招标。

A

施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。

B

重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的。

C

施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。

D

重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在150万元人民币以上的。

E

勘察、设计、监理等的服务采购,单位合同价在50万元人民币以上的。

正确答案:ABE

多选题

56.【第07章】法定招标项目以外的工程施工招标,招标人除了可以采用评标方法以外,还可以采用的其他评标方法有(

)。

A

综合评估法

B

评议法

C

评标价法

D

合理低标价法

E

经评审的最低投标价法

正确答案:BCD

多选题

57.【第07章】以下属于常见的施工投标报价技巧的是(

)。

A

突然袭击法

B

不平衡报价

C

无利润算标

D

多方案报价法

E

区别对待报价法

正确答案:BDE

多选题

58.【第07章】与邀请招标相比,公开招标程序仅是在招标准备阶段多了(

)的内容。

A

组成招标机构

B

招标条件准备

C

发布招标公告

D

进行资格预审

E

发售招标文件

正确答案:CD

多选题

59.【第07章】招标活动中必须遵循的公开原则是指(

)。

A

给所有投标人同等的信息量

B

招标活动信息公开

C

开标活动公开

D

评标标准公开

E

定标结果公开

正确答案:BCDE

多选题

60.【第07章】以下属于常见的施工投标策略的是(

)。

A

多方案报价法

B

无利润算标

C

低价夺标法

D

突然袭击法

E

不平衡报价

正确答案:ABCD

单选题

61.【第08章】监理合同文件一般由以下几部分内容组成:①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。合同文件各个组成部分的优先级,即解释顺序正确的是(

)。

A

①-②-③-④-⑤-⑥

B

⑥-③-⑤-④-②-①

C

⑥-⑤-④-③-②-①

D

⑥-③-②-④-⑤-①

正确答案:B

多选题

62.【第08章】《建筑法》规定,工程监理应当依照(

)对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。

A

法律

B

行政法规及有关的技术标准

C

设计文件

D

工程承包合同

E

施工分包合同

正确答案:ABCD

多选题

63.【第08章】以下属于监理人的权利的是(

)。

A

选择工程总承包人的建议权

B

对工程规划、设计标准、设计使用功能要求等的认定权

C

对设计变更的审批权

D

选择工程分包人的认可权

E

工程使用的材料和施工质量的检验权

正确答案:ADE

多选题

64.【第09章】勘察设计合同按委托的内容分类可分为(

)。

A

单价合同

B

勘察设计总承包合同

C

总价合同

D

勘察合同

E

设计合同

正确答案:BDE

多选题

65.【第09章】工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用,也可以按(

)等方式计取收费。

A

预算包干

B

实际完成工作量结算

C

中标价加签证

D

估算总投资乘以勘察取费费率

E

单位生产能力为基础计算勘察费

正确答案:ABC

单选题

66.【第10章】国内外常见的一种工程款结算方式是(

)。

A

按季结算

B

按形象进度分段结算

C

按月结算

D

竣工后一次性结算

正确答案:C

单选题

67.【第10章】施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应提前(

)天以书面形式向承包人发出变更通知。

A

7

B

10

C

14

D

28

正确答案:C

单选题

68.【第10章】投料试车应在工程竣工验收后由(

)负责。

A

设备生产商

B

工程师

C

承包人

D

发包人

正确答案:D

单选题

69.【第10章】实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由(

)承担安全防护措施费用。

A

承包人

B

承、发包两方共同

C

发包人

D

责任方

正确答案:C

单选题

70.【第10章】设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由(

)组织试车。

A

设备生产商

B

工程师

C

承包人

D

发包人

正确答案:C

单选题

71.【第10章】工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前(

)天。

A

7

B

10

C

14

D

28

正确答案:A

单选题

72.【第10章】如需更换工程师,发包人应至少提前(

)天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

A

10

B

7

C

15

D

14

正确答案:B

单选题

73.【第10章】质量保修期从(

)之日算起。

A

工程合同竣工

B

工程实际竣工

C

工程师签发移交证书

D

业主组织竣工验收会议

正确答案:B

单选题

74.【第10章】在确认计量结果后(

)天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。

A

7

B

14

C

21

D

28

正确答案:B

单选题

75.【第10章】承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全保护措施,经工程师认可后实施。由(

)承担防护措施费用。

A

承包人

B

承、发包两方共同

C

发包人

D

责任方

正确答案:C

单选题

76.【第10章】施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的(

)。

A

总进度计划

B

季进度计划

C

月度进度计划

D

周进度计划

正确答案:C

多选题

77.【第10章】施工合同中规定的确定合同价款的方式有(

),双方可在专用条款内约定采用其中一种。

A

固定总价合同

B

固定价格合同

C

单价合同

D

可调价格合同

E

成本加酬金合同

正确答案:BDE

多选题

78.【第10章】以下属于建设工程施工合同特点的是(

)。

A

合同标的物的特殊性

B

合同内容的多样性和复杂性

C

合同结构的完整性

D

合同履行期限的长期性

E

合同监管的严格性

正确答案:ABDE

多选题

79.【第10章】发包人承担违约责任的方式主要有(

)。

A

赔偿因其违约给承包人造成的经济损失

B

支付违约金

C

顺延延误的工期

D

继续履行

E

采取补救措施

正确答案:ABCD

多选题

80.【第10章】在施工合同中,根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定,以下由发包人支付保险费用的是(

)。

A

工程开工前,为建设工程办理的保险

B

工程开工前,为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险

C

为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险

D

为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险

E

为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险

正确答案:ABE

多选题

81.【第10章】施工合同中的工程师是指(

)。

A

监理单位委派的总监理工程师

B

施工单位委派的工程师

C

建设单位指定的履行本合同的代表

D

质监站委派的质监工程师

E

监理单位派驻现场的专业监理工程师

正确答案:AC

单选题

82.【第11章】合同完备性审查的重点是(

)。

A

合同内容合法性审查

B

合同文件完备性审查

C

合同条款完备性审查

D

工程项目合法性审查

正确答案:C

单选题

83.【第11章】合同实施情况偏差处理的措施中,(

)是承包商的首选措施。

A

组织措施

B

技术措施

C

经济措施

D

合同措施

正确答案:D

单选题

84.【第11章】根据土木工程合同文件解释的惯例,以下表述中错误的是(

)。

A

合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件

B

打印文件优先于手写文件

C

数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达

D

对于总价合同,总价优先于单价

正确答案:B

单选题

85.【第11章】工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中,(

)是核心。

A

质量控制

B

成本控制

C

进度控制

D

合同控制

正确答案:D

多选题

86.【第11章】合同分析的内容一般包括(

)。

A

合同完备性审查分析

B

合同总体分析与合同结构分解

C

合同效力的审查与分析

D

合同的缺陷分析

E

合同的工作分析及合同交底

正确答案:BDE

多选题

87.【第11章】根据合同实施情况偏差分析的结果,承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是(

)。

A

对工作人员进行经济激励

B

增加人员投入

C

重新进行计划或调整计划

D

变更技术方案

E

派遣得力的管理人员

正确答案:BCE

单选题

88.【第12章】在工程实践中,比较详细的索赔工作通常包括以下内容:①索赔资料的准备②索赔意向通知③索赔事件的提交④业主审查索赔处理⑤工程师对索赔事件的审查⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见⑦承包人是否接受最终索赔处理,可能仲裁或诉讼。这些工作内容的安排有一定的先后顺序,以下排序的选项中较合理的是(

)。

A

①-②-③-④-⑤-⑥-⑦

B

②-①-③-⑤-④-⑥-⑦

C

①-②-③-⑤-⑥-④-⑦

D

②-①-③-⑤-⑥-④-⑦

正确答案:D

单选题

89.【第12章】FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定:承包人应在索赔事件发生后的(

)天内,将其索赔意向以正式函件通知工程师。

A

7

B

14

C

28

D

56

正确答案:C

单选题

90.【第12章】综合费用索赔的计算方法中,承包人广泛采用的方法是(

)。

A

总费用法

B

分项法

C

修正的总费用法

D

分摊法

正确答案:B

多选题

91.【第12章】按照工程惯例,以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是(

)。

A

承包人进行索赔工作的准备费用

B

承包人对索赔事项未采取减轻措施,因而扩大的损失费用

C

保函手续费

D

保险费

E

索赔金额在索赔处理期间的利息

正确答案:ABE

多选题

92.【第12章】以下属于索赔的特征的是(

)。

A

索赔是双向的

B

只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔

C

索赔事件的发生都是由一定的行为造成的(包括作为和不作为)

D

索赔是一种未经对方确认的单方行为

E

索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系

正确答案:ABD

多选题

93.【第12章】以下属于索赔证据的基本要求的是(

)。

A

真实性

B

合理性

C

及时性

D

关联性

E

有效性

正确答案:ACDE

多选题

94.【第12章】以下属于索赔应遵循的原则的是(

)。

A

公正性

B

真实性

C

客观性

D

合法性

E

合理性

正确答案:CDE

多选题

95.【第12章】工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分,可分为(

)。

A

关键线路延误

B

相关性延误

C

单一延误

D

共同延误

E

交叉延误

正确答案:CDE

多选题

96.【第12章】以下属于承包人可以提出的索赔事件的是(

)。

A

设计错误、指令错误

B

不利的自然条件与客观障碍

C

发包人合理终止合同

D

合同缺陷

E

指定分包商的付款

正确答案:ABD

单选题

97.【第13章】(

)是指争议双方通过事前的商定,选择独立公正的第三人对其争议作出决定,并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。

A

调解

B

争议评审

C

仲裁

D

诉讼

正确答案:B

单选题

98.【第13章】根据《民事诉讼法》的有关规定,第一审普通程序审理的案件应从立案之日起(

)内审结。

A

3个月

B

6个月

C

9个月

D

12个月

正确答案:B

单选题

99.【第13章】以下选项中不属于仲裁原则的是(

)。

A

独立原则

B

公正原则

C

自愿原则

D

一裁终局原则

正确答案:B

多选题

100.【第13章】关于申请执行的期限,以下说法正确的是(

)。

A

双方或一方当事人是公民的为一年

B

双方是法人或其他组织的为6个月

C

双方或一方当事人是公民的为6个月

D

双方是法人或其他组织的为一年

E

申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。

正确答案:ABE

加入错题集

篇3:建设法规与合同管理期模拟试卷

建设法规与合同管理期模拟试卷 本文关键词:模拟试卷,合同管理,法规,建设

建设法规与合同管理期模拟试卷 本文简介:2011-11-18建设法规与合同管理期末考试模拟试卷2分数:0.0错误的试题数:30试题1单项选择题(2.0分得分:0.0难度:基本题)49.以下()不是招标活动的基本原则。正确答案学生答案A.公开原则B.公平原则C.诚实信用原则D.竞争上岗原则试题2多项选择题(3.0分得分:0.0难度:基本题)

建设法规与合同管理期模拟试卷 本文内容:

2011-11-18建设法规与合同管理期末考试模拟试卷2

分数:0.0

错误的试题数:30

试题1

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

49.以下(

)不是招标活动的基本原则。

正确答案

学生答案

A.公开原则

B.公平原则

C.诚实信用原则

D.竞争上岗原则

试题2

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

15.在工程设计招标中,选择中标单位的标准有(

)。

正确答案

学生答案

A、设计方案的优劣

B、设计单位的人员多少

C、设计进度的快慢

D、设计费报价高低

E、设计单位信誉的好坏

试题3

论述题

(10.0分

得分:

难度:基本题)

【案例19】天津六建与橡塑公司、汇文中学建筑工程阴阳合同纠纷案

【案情摘要】

2007年10月27日,天津六建与橡塑公司签订了《科研楼、车间工程施工合同》。合同约定,工程总造价为2494750元。合同签订后,橡塑公司单方办理了该合同议标和合同备案等手续。工程竣工后,双方因工程款结算发生纠纷。天津六建主张,橡塑公司和汇文中学应按2008年11月19日结算造价或鉴定造价支付工程款。主要事实与理由:2007年10月27日,双方为办理手续而签订了《科研楼、车间工程施工合同》。橡塑公司用该合同办理了招投标和备案等手续后,于2008年4月8日给天津六建出具了一份书面“证明”,内容为“科研楼、车间工程量正在核对中,工程造价尚没确定,因此暂时不能签订工程合同书。特此证明。”所以,2007年10月27日合同中工程总造价为2494750元的内容不是双方的真实意思表示,真实的预算价在2008年4月双方还未确定。

双方于2008年5月13日才正式签订了合同,工程造价确定为6381364元。该合同书的承包范围、承包方式与2007年10月27日合同内容相同。由于该工程是汇文中学介绍的,工程款也是汇文中学给付的,天津六建一直以为该工程是汇文中学的生产天津市汇文电气自动化设备厂的工程,所以合同书由“天津市汇文电气自动化设备厂”盖章,该合同已备案。2008年11月19日天津六建与汇文中学签订了六项工程结算书。另外,汇文中学给付工程款为250万。顺延工期的签证上有汇文中学的盖章。

橡塑公司辩称,“证明”上的公章是真实的,但“证明”上的内容是不真实的。2008年5月13日合同不是橡塑公司签订的,橡塑公司亦未委托汇文中学进行结算,所以合同和结算书对橡塑公司不具有约束力。2007年10月27日《科研楼、车间工程施工合同》经过备案,是合法有效的,双方应按约定的包死2494750元结算工程款。汇文中学辩称,学校对公章管理混乱,天津六建让盖章,我校就给盖了。橡塑公司租住我校平房办公,工程是汇文中学介绍的,不是汇文中学所有的,所以汇文中学无权签订合同和进行结算。

经法院审理查明:橡塑公司与天津六建对2007年10月27日签订过《科研楼、车间工程施工合同》及全部工程由天津六建施工完成的事实无异议。双方对该合同中工程造价的真实性存在争议。橡塑公司对“证明”上公章的真实性无异议,但对“证明”上的内容予以否认,认为该“证明”与天津六建主张的事实之间不具有关联性。汇文中学对向天津六建支付工程款的事实无异议,对工程签证单、2008年5月13日合同、结算书上公章的真实性无异议,对其内容真实性予以否认。

【审裁结果】

一审法院认为,天津六建完成合同约定的工程项目,橡塑公司应当支付工程款。工程项目的平米数及造价双方在2007年10月27日合同中已经确定,且是双方的真实意思表示。因此,该合同对双方均有约束力,任何一方不得随意反悔,所以天津六建要求全部工程均按鉴定造价结算没有根据,不能支持。天津六建在2007年10月27日合同约定的项目之外为橡塑公司完成的工程,双方没有约定造价,又不能协商一致,该部分工程应依照鉴定部门的鉴定造价结算。天津六建虽提供了与天津市汇文电气自动化设备厂签订的合同书,但橡塑公司与天津市汇文电气自动化设备厂无任何关系,该合同对橡塑公司无约束力。汇文中学虽在结算书上盖章,但不能代表橡塑公司。因此,天津六建要求汇文中学承担付款义务没有根据。

二审法院认为,原审法院认定2007年10月27日合同有效依据不足。虽然橡塑公司对2008年4月8日“证明”的内容不予认可,但该书证上的印章是真实的,橡塑公司没有提供足以证明“证明”上的内容是虚假的证据,所以对该书证的真实性、合法性应予以确认。由于双方不能提供出当时作出工程预算造价为2494750元的预算依据,天津六建以低于工程直接费的价格签订合同后,橡塑公司明知合同已备案又给天津六建出具“证明”,所以综合上述情况可以认定该“证明”与天津六建主张2494750元不是双方的真实意思表示之间具有关联性。由此证明双方不按2007年10月27日合同履行是双方一致的意思表示,故该合同约定的造价无效。

橡塑公司对2008年5月13日合同书和结算书不予追认。天津六建亦未能提供橡塑公司授权天津市汇文电气自动化设备厂、汇文中学签订合同和结算书的证据,也不能证明天津市汇文电气自动化设备厂、汇文中学的行为符合表见代理的要件。所以,

2008年5月13日合同书及天津六建与汇文中学签订的结算书无效,不能作为天津六建与橡塑公司结算工程款的依据。双方对相应的行政管理的法律、法规及规章应当遵守。双方故意规避法律、法规、规章的行为和不诚信是造成本案纠纷的原因,所以合同无效双方均有过错。由于双方对结算达不成一致意见,所以法院以鉴定部门依据当时的定额、当时的材料价格信息、图纸、增减项签证作出的工程造价作为结算依据,对双方是公平的。橡塑公司认为鉴定价格高于市场价,但未能提供证据证明,所以该事实不予认定。由于天津六建对合同无效有过错,所以其支付滞纳金的诉讼请求不予支持,并应承担相应的诉讼费用。汇文中学明知没有授权的情况下在合同、签证和结算书上盖章,其行为严重违反诚实信用原则。

学生答案:

试题4

论述题

(18.0分

得分:

难度:基本题)

A公司因建生产厂房与B公司签订了工程总承包合同。其后,经A公司同意,B将工程勘查设计任务和施工任务分别发包给C设计单位和D建筑公司,并各自签订书面合同。合同约定由D根据C提供的设计图纸进行施工,工程竣工时依据国家有关规定、设计图纸进行质量验收。合同签订后,C按时交付设计图纸,D依照图纸进行施工。工程竣工后,A会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于C未对现场进行仔细勘查,设计不符合规范所致。A公司遭受重大损失,但C称与A不存在合同关系拒绝承担责任,B以自己不是设计人为由也拒绝赔偿。

问:

(1)ABCD在承发包合同中各自身份是什么?

(2)B公司发包工程项目的做法是否符合法律规定?为什么?

(3)B、C公司拒绝承担责任的理由是否充分?为什么?

学生答案:

试题5

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

31.经营者采用财物或者其他手段迸行贿赂以销售或者购买商品,不构成犯罪的,监督检查部门可以根据情节处以(

)的罚款。

正确答案

学生答案

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.1万元以上20万元以下

试题6

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

36.从合同理论上来说,建设工程合同是广义的(

)合同的一种

正确答案

学生答案

A.委托

B.技术

C.承揽

D.保管

试题7

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

根据《合同法》的规定,导致合同终止的原因主要有(

)。

正确答案

学生答案

A.债务已经按照约定履行

B债务互相抵消

C.当事人一方延迟,履行债务

D.债务人依法提存标的物

E.债权债务同归于一人

试题8

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

34.以下不属于用益物权的是(

)。

正确答案

学生答案

A.采矿权

B私人房屋抵押权

C.固有自然资源使用经营权

D承包经营权

试题9

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

12.(

)是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产,以保护自己的合法权益。

正确答案

学生答案

A.留置

B.定金

C.抵押

D.债权人免除债务

试题10

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

建筑工程监理,主要针对(

)实施监督

正确答案

学生答案

施工质量

施工方案

建设工期

用人制度

建设资金使用

试题11

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

10.外观设计取得专利权的条件是(

)。

正确答案

学生答案

A.新颖性

B创造性

C.实用性

D.专属性

试题12

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

88.债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起(

)行使。

正确答案

学生答案

A.6个月

B.一年内

C.两年内

D.五年内

试题13

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

11.在设备购置评标中,采用技术规格简单的初级商品,由于其性能质量相同,可把价格作为唯一尺度,将合同授予(

)的投标者。

正确答案

学生答案

A、报价适中

B、报价合理

C、报价最低

D、报价最高

试题14

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

2.根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是(

)。

正确答案

学生答案

A、违约方当事人客观上存在违约行为

B、违约方当事入主观上有过错

C、守约方当事人客观上存在损失

D、由合同当事人在法定范围内自行约定

试题15

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

22.我国建设工程施工招标标底主要采用(

)来编制。

正确答案

学生答案

A、基本直接费单价法

B、工料单价法

C、全费用单价法

D、综合单价法

E、混合单价法

试题16

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

材料采购合同的订立方式有:(

正确答案

学生答案

A.公开招标

B.邀请招标

C.询价、报价、签订合同

D.直接订购

E.抵押

试题17

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

19.施工图预算的编制依据主要有(

正确答案

学生答案

A、施工图纸及说明书

B、预算定额

C、施工组织设计或施工方案

D、人工、材料、机械台班预算价格

E、资金筹措方案

试题18

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

56.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间(

)。

正确答案

学生答案

A.同一时间

B.之后一天

C.之后三天

D之后一周

试题19

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

19.建设法规的表现形式有(

正确答案

学生答案

A.

宪法和法律

B.行政法规和技术法规

C.地方法规和规章

D.

国际公约、惯例和国际标准

E.

企业标准和规章

试题20

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

22.(

)承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

正确答案

学生答案

A.固定总价合同

B.计量估价合同

C.单价合同

D.成本加酬金合同

试题21

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

33.下列人员中不属于建设工程从业人员的是(

正确答案

学生答案

A.注册资产评估师

B.注册建造工程师

C.注册建筑师

D.注册监理工程师

试题22

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

甲因出国留学,将自家一幅名人字画委托乙保管。在此期间乙一直将该字画挂在自己家中欣赏,来他家的人也以为这幅字画是乙的,后来乙将该幅字画以3万元价格卖给丙。则(

)。

正确答案

学生答案

A.乙与丙之间的买卖合同居于无效合同

B乙与丙之间的买卖合同属于效力未定的合同

C.甲对该幅字画享有所有权

D.丙对该幅字画享有所有权

E.甲可以要求丙返还字画

试题23

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

25.公开招标是指(

)。

正确答案

学生答案

A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标

C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标

D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或其他组织投标

试题24

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

9.关于固体废物污染环境的防治规定,以下说法是正确的是(

)。

正确答案

学生答案

A.产生排放固体废物的单位和个人,应当采取措施防止或减少对环境的污染

B.禁止境外废物进境倾倒、堆放、处置

C.转移固体废弃物应向移出地的县以上环保部门报告,并应经接受地县以上环保部门的许可

D.产品应采用易回收的包装物,有关部门应加强对包装物的回收利用工作

E.收集、贮存、运输、利用、处置的单位和个人,要采取措施防止扬撒、渗漏、流失、丢弃

试题25

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

29.在限期内税务机关发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象,税务机关可以责成纳税人提供(

)。

正确答案

学生答案

A.纳税凭证

B.纳税担保

C.滞纳金

D.税款

试题26

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

19.法律关系协议终止,是指法律关系主体之间协商解除某类工程建设法律关系规范的权利义务,致使该法律关系归于(

)。

正确答案

学生答案

A变更

B.终止

C.中止

D.消灭

试题27

多项选择题

(3.0分

得分:0.0

难度:基本题)

1.招标公告应当载明的事项包括(

)。

正确答案

学生答案

A.招标人的名称地址

B.招标项目的性质、数量

C.招标项目的实施地点、时间

D.招标人的上级主管部门名称

E.获取招标文件的办法

试题28

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

26.以下(

)不是组成法律关系的要素。

正确答案

学生答案

A.法律关系内容

B.法律关系客体

C.法律关系标的

D.法律关系主体

试题29

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

71.根据法律规定,合同成立的地点为(

)。

正确答案

学生答案

A.发出要约的地点

B.发出承诺的地点

C.要约生效的地点

D.承诺生效的地点

试题30

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

53.招标投标法》规定:联合体各方应当签订共同投标协议,明确预定各方拟承担的(

)。

正确答案

学生答案

A.权利和义务

B资金和场地

C.工作和责任

D人员

试题31

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

108.下列(

)情形下当事人可以解除合同。

正确答案

学生答案

A.债务互相抵消

B.履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务

C债权人免除债务

D.债务人依法将标的物提存

试题32

单项选择题

(2.0分

得分:0.0

难度:基本题)

生产经营单位对重大危险源应当(

),并进行定期检测、评估、监控,指定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

正确答案

学生答案

明显的安全警告标记

建立防护措施

登记建档

上报上级主管部门

    以上《建设法规与合同管理第2次作业答案》范文由一流范文网精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »一流范文网»最新范文»建设法规与合同管理第2次作业答案
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 一流范文网 如对《建设法规与合同管理第2次作业答案》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved