钢筋连接施工合同 本文关键词：钢筋，施工合同，连接
钢筋连接施工合同 本文简介：钢筋连接施工合同发包方：[简称甲方]承包方：[简称乙方]按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程的具体情况经双方多次洽商达成协议。特制定本合同以资双方共同遵守。一、工程概况二、工程质量乙方应认真按照施工规范规定及本工程设计图纸、变更要求进行施工，施工完毕由乙
钢筋连接施工合同 本文内容：
钢
筋
连
接
施
工
合
同
发包方：
[简称甲方]
承包方：
[简称乙方]
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程的具体情况经双方多次洽商达成协议。特制定本合同以资双方共同遵守。
一、
工程概况
二、
工程质量
乙方应认真按照施工规范规定及本工程设计图纸、变更要求进行施工，施工完毕由乙方自检后通知甲方主管钢筋工长，进行复检，对复检不合格的接头及时返工。质量标准以监理、质量监督站有关部门规定为准。所有钢筋连接质量必须质监部门认可，否则由乙方自负。返工费用由乙方自负。
三、
工程工期
按照甲方所控制的施工进度为工期；必须保证在楼层混凝土浇捣后15H内完成钢筋连接工作；否则，每延迟1H罚款200元，延迟3——6H罚款2000元，超过6H处以罚款外，并承担延迟工期引起的其他连带责任。
四、
价格
根据甲、乙双方协商，甲方按实际发生的钢筋大、小，按规格定价，数量以实际量为准。价格如下：
D25__________元/接头
D22__________元/接头
D20__________元/接头
D18_________元/接头
D16__________元/接头
以上价格已包括乙方施工的一切费用（水、电费由甲方承担）。
五、
付款方法
八层以下所有钢筋连接由乙方全垫资；八层施工完后一个月内，甲方付乙方工作量的______支付。八层以上，甲方在每月的25日为乙方结算一次，结清当月的工作量，并在下月的20日前按__________支付，剩余款项为质量保金待主体结构完工后________个月内全部付清。乙方必须提供原材料税务发票（占总数80%以上）抵充。
六、
双方责任
1、甲方负责提供固定电源，在施工楼层；并提供乙方所需升降架。
2、甲方提供宿舍及库以便乙方住宿和堆放材料。
3、柱钢筋长度在6米以上，由甲方无偿提供每台设备1名配合人员。
4、为了不影响工期，乙方必须根据施工进度计划，安排好钢筋连接预制工作；计划提前一周报甲方，由甲方统一安排实施。乙方在预制钢筋连接时，必须对有变形钢筋接头进行矫正，如在施工过程中发现因乙方原因造成材料浪费的，按工地有关规定处罚。在连接柱钢筋前甲方必须将所预制好的钢筋插到柱子上由乙方校正后连接。
5、乙方施工操作人员必须持证上岗，严禁无证施工。
6、施工中的试件所用套筒材料费由甲、乙双方对半共同承担；乙方承担各规格材料质试验报告1份。作为入场质量检验。所有规格套筒材料必须封样。施工中试件试验费用由甲方承担。
7、乙方施工完毕后应及时清理宿舍及现场，保证现场符合文明工地标准。
8、乙方必须有人常驻工地及时与甲方联系；可以施工而无人操作，甲方有权按有关规定进行处罚；其误工由乙方负责。
9、乙方必须服从甲方施工用电、安全生产的统一安排，若因乙方违章施工造成用电安全事故及其他事故等，均由乙方自行承担责任，甲方概不负责。
七、
制约条件
甲、乙双方任何一方必须按此合同执行，当方违约者按合同总金额的20%赔付对方。
八、
其它
本合未尽事宜，双方另行协商解决，协商事宜已书面材料为准。本合同一式四份，正、付本各二份，甲、乙方各执一份正、付本。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
订立时间：
订立时间：
3
篇2：建筑工程劳务承包合同(钢筋)
建筑工程劳务承包合同(钢筋) 本文关键词：钢筋，劳务，建筑工程，承包合同
建筑工程劳务承包合同(钢筋) 本文简介：建筑工程劳务承包合同发包方：攸县第三建筑公司江尚明珠项目部承包方：钢筋班由于甲方承建的由恒兴佳城房地产开发有限公司负责开发的江尚明珠住宅楼的全部施工建设工程，现将该工程的基础、主体劳务采用包工、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护施工过程中的所有的劳务事项承包给乙方施工。现根据《中华人民共和国合同
建筑工程劳务承包合同(钢筋) 本文内容：
建筑工程劳务承包合同
发包方：攸县第三建筑公司江尚明珠项目部
承包方：钢筋班
由于甲方承建的由恒兴佳城房地产开发有限公司负责开发的江尚明珠住宅楼的全部施工建设工程，现将该工程的基础、主体劳务采用包工、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护施工过程中的所有的劳务事项承包给乙方施工。现根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本项目施工事项协商一致，特订立本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程地点：攸县城关镇滨江大道
2、工程名称：江尚明珠住宅楼
3、工程规模：框架剪力墙18F。总建筑面积约地上17800㎡，具体按定额计算规则计算。
二、承包范围：
1、该工程施工蓝图中的所有钢筋制作、绑扎、预埋、预留、所有钢筋焊接、人工配合卸车、植筋只负责配料不植筋和二次结构用工等凡属于钢筋类的全部工作在内。
2、该工程项目：本工程所有图纸内容和会审、变更内容。
3、钢筋原材料的分类堆码、加工区场地整洁、成品按品种规格堆码整齐。剩余钢筋及时收集。
三、机械设备：
1、甲方部分：提供塔吊、挖机、输送泵车、搅拌机、提升机、增压水泵、大型潜水泵、配电间及施工所需的三级配电箱。
2、乙方部分：提供自身所需的大小电焊机、弯曲机、调直机、剪断机等工具用具。
3、以上双方所提供的机械设备皆由双方各自配备操作人员进行安装维护、维修、指挥协调工作。
四、消耗材料：
甲方：提供各种型号钢筋等原材料及时到位。
乙方：提供所需的三级配电箱以下的电缆线、绑扎用扎丝、各种焊条、安全帽、雨衣雨鞋、手套等。
五、质量要求：本工程为合格工程。
按图纸和规范要求、强制性条文严格组织施工。
六、承包单价：
1、从基础至正负零合同单价按图纸工程量钢筋的总重量为480元/吨。正负零以上按建筑面积大包干为28元/㎡，建筑面积按现行湖南省消耗额进行核算，此单价为税后工资，乙方不提供发票。
2、该工程所有设计变更增加部分套用06消耗定额核算，定额工价协定为45元/每工日，无法套用定额的，根据现场情况进行协商，甲方需要调用乙方计时工按130元/工日签证。
七、付款方式：
1、正负零以下根据已完成工程量清单（含零星短材料清理完成后）按480元/吨的80％支付人工工资。年前楼面砼完成后按工程量的80％支付人工工资，以后每三层按已完成的工程量的80％支付一次（每月必须完成五层），主体屋面砼全部完成后按总工程量的90％全部付清余款。
2、零星钢筋清理、归堆后及二次结构全部完成，付清全部工资的95％。
3、其余5％在竣工验收合格后1个月内付清工程款的100％。
4、任何一次付款甲方凭乙方的付款申请详单支付（付款申请单必须有甲方施工员签字审批，该扣除的罚款等纳入申请单内一并扣除，否则不予支付）中途不做任何借支。
八、双方责任：
1、甲方责任：
（1）负责提供1套施工图给乙方。
（2）搞好场地三通一平工作以及协调相关部门关系和周边关系。
（3）按合同要求及时支付工资款，如遇资金周转困难，应及时与乙方协商，征得乙方同意后方可推迟支付，否则乙方有权停工，由此造成误工损失由甲方承担。
（4）负责技术交底及制订相关施工方案，提供现场控制点及每层楼的控制线。
（5）负责材料的及时供应及材料保管。
（6）负责安排乙方施工人员的食宿场所。
（7）甲方提供的原材料必须根据场地安排卸放到位。
（8）所有工程全部完工后，由乙方提供结算资料，甲方必须在一个月完成验收、结算，否则将视为认可乙方结算数据。
（9）甲方有权辞退不胜任工作的不合格施工人员，乙方接到辞退通知后必须在24小时之内调离本工程范围，乙方在两天之内补充合格施工人员。
（10）如不能与其他班组按计划完成时，甲方可临时调动其他班组人员进行补充，所调人员由乙方进行合理安排和调动，乙方在支付进度工程款中按180元/天扣除。
2、乙方责任：
（1）合同签定后，搭建好临时设施，及时组织施工人员，正常施工必须保证30人/天。
（2）按合同工期，会同甲方项目部指定施工计划，按计划组织人员确定工期进度，制订材料计划并提前3天项目部报送材料采购清单。
（3）负责施工现场的安全防护工作，落实安全生产措施，配合甲方安全员对人员进行安全知识教育和安全隐患意识教育。由于乙方违章操作（包括第三者在内）所造成的安全事故概由乙方自行承担。如发生意外安全事故，在保险赔付以后，额外经济损失在壹万元内由乙方承担，超过部分由甲方负责。
（4）负责施工现场的文明施工组织和管理工作，施工场地的材料，按指定地点码堆整齐，及时清理乱堆乱放材料，保持施工现场和住宿场地内整洁有序。
（5）乙方未经甲方同意不得将工程自行转包，否则所有工程内容的经济损失都由乙方负责。
（6）乙方应对乙方的施工作业人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全技术交底。
（7）乙方必须遵守甲方各项规章制度，甲方将根据管理制度的规定，在施工过程中如发生安全隐患问题，乙方必须在甲方规定时限内整改完毕。如拖延整改超过12小时内罚款500元。
（8）乙方在施工过程中，杜绝一切打架、偷盗、如发生打架一次罚款2000元，如再发生罚款5000元，且打架双方班组进行医药费、误工费的赔偿，甲方一概不负责。乙方必须协调好各工种内部矛盾，情节严重者除罚款外依法追究法律责任。
（9）乙方在施工过程中，不能以任何理由私自停工（除恶劣天气外），如有发生罚款2000元。
（10）甲方提供的部分原材料和机械设备由乙方负责安排人员装卸。
（11）提供人员清单身份证及1寸照片，协助甲方办理暂住证、保险、计划生育证等工作。
（12）乙方用工必须遵守相关规定，乙方在现场操作人员不得使用未满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，或明知有酗酒、高血压等病状者。由于乙方的非法用工造成安全和质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。
九、工程管理：
1、乙方必须按照设计施工图、技术交底、合同约定事项和验收规范，精心组织施工，严格执行有关建筑施工的强制性条文规定，确定工程质量达到国家验收标准。
2、建设方、监理方、甲方对本工程的质量、安全有权进行监督检查，乙方如有未按图纸施工、不符合规范要求、野蛮施工等现象，甲方有权要求乙方进行停工整改，由此造成的返工浪费损失概由乙方承担，在进度款中扣除。
十、合同工期：
本工程自2011年12月10起至2012年5月10日。总有效日历工期为5个月，如因甲方原因造成误工，工期顺延。
十一、合同生效与终止：
1、本合同自双方法定委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用，结算完毕，甲方支付工程款完毕（不包括保修金）后，除有关保修条款仍然生效后，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
2、本合同在履行过程中如遇到以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
（1）乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。
（2）工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。
（3）乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履约合同的行为。
（4）乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。
（5）乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。
（6）乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故，安全事故，造成重大经济损失等情况。
（7）乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。
3、发生上述共3点情形时，属乙方自愿违约。甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物质、设备应在48小时内撤离施工现场，并由此造成的损失由乙方承担，同时，甲方还需追索违约赔偿2000元-10000万的权利，和按已完成的工程量70％最终结算。
十二、其它事项
1、为体现双方合作诚意，在本合同签定后乙方向甲方支付合同履约金叁万元整，主体封顶后全部退清，如乙方未能按合同履行，则不予退还，如甲方违约，则双倍退还。
2、乙方未能在本合同规定期限内完工每逾期一天向甲方支付违约金1000元，提前1天奖励1000元，施工过程因违反工地规章制度造成的罚款，在进度款中扣除。
3、由于不可抗拒因素导致合同无法履行时，甲、乙双方及时协商解决。
4、本合同在履行过程中发生争论时，由双方协商解决，协商不成可向株洲市仲裁委申请仲裁或向当地人民法院起诉。
5、以上条款甲、乙双方经仔细阅读，同意按本条约遵照执行。
未尽事宜，另行协商。
发包方：
承包方：*年*月*日*年*月*日
篇3：钢筋班组承包合同书
钢筋班组承包合同书 本文关键词：班组，钢筋，承包，合同书
钢筋班组承包合同书 本文简介：钢筋班组承包合同书甲方:乙方:为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方在平等、自愿、互助互利、团结协作的前提下，特定以下合同：一、工程概况1、工程名称：2、结构类型：3、质量标准：二、承包范围施工图及设计变更内所有的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括
钢筋班组承包合同书 本文内容：
钢筋班组承包合同书
甲方:
乙方:
为加强公司管理,保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方在平等、自愿、互助互利、团结协作的前提下，特定以下合同：
一、工程概况
1、工程名称：
2、结构类型：
3、质量标准：
二、承包范围
施工图及设计变更内所有的钢筋制作、就位、安装、焊接、成型工程(包括三级钢钢筋套丝等所有钢筋施工内容)。
三、工作内容
（一）制作部分:
1、施工现场内原材料及成型材料的运输，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（料单编制）在内。
2、钢筋调直、切断、对焊（80CM以上的钢筋全部对焊并利用）、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用，废钢筋的清理，加工区域内的文明施工，清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。
3、包括拉接筋，预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。
（二）绑扎部分:包括结构图中所有现浇构件的安装绑扎，三级钢钢筋套丝，在制作现场领料
，施工现场内半成品的转运，成品保护、隐蔽验收，绑扎丝的切割、整理、保管，钢筋电渣压力焊、电弧焊、梯子筋的焊接，焊渣清理，钢筋垫块的制作、安装，绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。浇砼时的钢筋看护等工作。
（三）、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责。
（四）、工作范围内的文明施工、清理卫生等。
（五）、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
(六)、承包工程范围内的安全、文明施工等。
（七）、生产性临时的搭设、拆除等。
四、工作优良标准
A、制作部分
1、钢筋配料单编制准确,满足施工规范及图纸要求;
2、钢筋加工准确,规格、根数、长度、角度符合图纸要求;
3、用料合理,利用率高,余料、废料少;
4、原材料按规格堆放整齐,加工的半成品分类、挂牌堆放,标志明显;
5、钢筋加工主次分明,先绑先制,井然有序.
B、绑扎部分
1、钢筋绑扎横平竖直,感观好;
2、钢筋规格、根数、间距、位置、标高、弯钩方向准确,搭接长度不小于规定值;
3、绑扎牢固,无漏绑、花绑、缺扣,松扣不超过应绑数的10%,且不集中;
4、保护层符合设计要求,绑扎不漏筋、无错筋、无位移;
5、预埋、预留钢筋的位置准确,加固牢靠;
6、成品保护措施得当,隐蔽验收一次性通过,无反复.
五、单价
1、主体结构验收一次性通过且优良无整修且得到监理部门的好评时以建筑
面积每平方米
元进行结算。
2、主体结构验收时无错筋、漏筋、焊接、制作、安装符合设计要求,一次性达合格以优良的80%结算.
3、主体结构验收达到基本合格时以优良的60%结算。
4、乙方在现场发生打架闹事不服从甲方管理的按优良价格的50%结算，并有权责令其退场取消乙方承包资格。若乙方倒欠，甲方有权追讨。
5、乙方在未经甲方领导批准,擅自停工5小时,按所干层工程量的50%结算,停工10小时按截止停工时以前所干全部工程量的50%结算,直到勒令退场,取消承包资格.
6、凡属承包施工范围内的工程量不再发生任何计时工，如公司借用其他零星用工，单价每工日
。
7、此单价包括加工机具在内。
8、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等；若出现安全事故单价降低0.90元/实际建筑面积；若进度达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积；若出现质量等级达不到要求单价降低0.90元/实际建筑面积；若出现材料浪费单价降低0.50元/实际建筑面积；若出现文明施工达不到要求（宿舍卫生，着装统一）单价降低0.20元/实际建筑面积。若不服从甲方管理，和其他班组不能和谐配合单价降低0.6元/实际建筑面积；
六、工期要求：
1、乙方应严格按照工地进度计划执行。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
2、乙方拖延每小时罚款200元，提前每小时奖100元。
3、无故停工每次罚款1000元，从工程款扣除。
4、若甲方在公司资金不到位情况下，工人起哄要钱每次罚款1000元。
七、结算及付款办法
1、班组所干工程量必须经过验收，合格后方可结算。不验收、验收不合格的工程量不得结算。
2、每月按月进度
65%支付劳务费，承包范围内工程全部封顶完工后支付工程款的
90
%，工程验收后一次性结付清；
3、结算部在编制结算书时，将班组在结算前发生借支金额及各项扣罚款一并扣除。
4、班组将工人工资发放单交回甲方一份，工资发放单必须有工人领款签字
八、质量管理
1、班组应严格按照施工规范，技术交底进行施工，并认真熟悉图纸，找出难点、关键点及容易疏忽的部位，按图纸施工，若不按技术交底进行施工，主管工长有权责令返工，并处50—500元罚款。
2、班组自已所干的每一道工序要进行严格的自检，自检合格后报主管工长验收，第一次验收不合格者责令其限期整改，并处50—100元罚款，第二次验收不合格者处以100—300元罚款，否则无条件退场。
3、凡属总承包方开出的处罚通知，甲方有权给予乙方2倍的相应处罚。
4、按验收规范要求的结果进行评定。
5、合同乙方必须向甲方交纳人工、质量、进度保证金
元,按甲方进度、质量要求保质保量按时完成,否则每推迟一小时罚款200元.完工后,如数返还保证金,否则扣除保证金.
九、材料管理
A、制作部分:
1、因料单编制失误,制作不规范,造成的材料浪费,班组应承担相应的经济损失,公司给予一定的处罚;
2、对楼层清理的剩余半成品应及时加工利用,工程完工后不得有剩余,否则承担相应的经济损失:
3、短料超过50CM,一律对焊使用.
B、绑扎部分
1、因用料(绑扎)不合理造成钢筋错绑,返工浪费的材料由绑扎组全部负经济赔偿;
2、剩料不及时清理造成余料的由绑扎组负责赔偿;
3、每道工序完工后,剩下的半成品、绑丝立即清理.否则,给予50-100元的罚款.
十、安全管理
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及晋城市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。
3、班组应无条件的服从公司的安全管理，严格遵守公司规章制度和施工各项操作规程。并积极主动配合公司的安全检查，有安全隐患应及时整改，对整改不及时、不彻底的每次处罚200元。对不服从安全管理的每次处罚400元。
4、班组应经常性的教育工人严禁酒后作业，在施工现场打闹、玩耍，严禁野蛮施工，违反操作规程。对违章作业造成一切伤亡事故及财产损失，均由班组自行承担，公司概不负责。
5、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带（尤其高空作业的人），如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
6、打架、闹事，对他人造成伤害的每次处罚200—1000元，并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。
7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于500—1000元的罚款，并予以无条件清理出场，对不服从工地指挥、安排、调遣的每次罚100—500元，直到予以辞退。
8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次处罚500—1000元。
9、在工作面因操作不慎坠物（无论坠落何种物体）的，根据情节处以50—100元罚款，由此造成的一切后果责任自负。
10、施工现场严禁带家属、小孩或非施工作业人员留宿，一旦发现每人每次作100元处罚，由此造成的一切后果责任自负。
11、严禁私接乱拉电源电线，宿舍内严禁私自烧菜，严禁使用电炉，热得快，煤气灶，一旦发现除没收器具外每次处200.00元罚款，由此造成的一切后果责任自负。
十一、公司责权
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。
2、提供乙方的食、宿、其费用自理。
3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。
4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
5、班组对其承包的工程无法按公司要求的施工进度完成时，公司有权单方对班组的工作量进行调整。
6、公司应及时对班组所完成非承包范围内的工作内容办理签证手续。
7、协调班组对安全事故、突发事件的处理，费用由班组承担。
8、班组人员素质差、技术力量薄弱，公司有权责令其无条件退出。
十二、班组的责权
1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。
3、班组应及时上报各种材料的用量，对成品及时通知项目质量员验收。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
7、乙方必须配合甲方每层钢筋验收，没有验收或验收不合格的不得结算。
8、乙方必须做到工完场清，否则予以50—500元罚款。
9、乙方必须按时足额支付工人工资，因乙方原因未按时足额支付工人工资而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失和法律责任也由乙方承担。为确保农民工工资按时发放，乙方必须按月造表发放，工人实名领用签字后将发放名册（含身份证号）复印给甲方财务科存档，否则不予发放，若出现一次甲方有权直接从履约保证金中扣除2000元/次的违约金。
十三、文明标化、卫生要求：
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。
十四、说明
1、班组必须在合同期内保证人员实力和技术实力，中途不得减员或退出，如公司工程衔接不上，保证不了班组人员的正常上班，班组可向公司人力资源部写出书面申请，经公司研究决定，下书面离退通知书后，到结算部办理结算手续。公司没有下离退通知书，班组擅自将人员实力减少或脱离所在工地，未按合同约定完成合同范围内的工程内容，单方违约，公司有权按乙方已完工程量的50%进行结算，乙方不得以任何理由提出异议。
2、班组必须确保24小时上班，无正当理由停工4小时按罢工处理，视情节处于1000—5000元罚款，并勒令退场。
3、公司统一安排食宿，不得任何班组和个人私开小灶.
4、乙方必须根据承包工程量大小，选定技术强硬、思想素质良好的施工工人，进入工地人员必须带好身份证，不带身份证甲方有权拒收。
5、甲方实行门卫值班制度，管理人员巡视检查，进入工地上班必须戴好胸卡，安全帽，如违反者，不允许上班，门卫有权拒绝门外（包括现场管理人员）。
6、本合同一式四份，项目、预算、办公室、班组各执一份。
7、合同内容需增加时，公司与班组协商增补相关内容。
甲方：
乙方：*年*月*日