好好学习,天天向上,一流范文网欢迎您!
当前位置:首页 >> 最新范文 内容页

机房建设合同_机房建设合同样本

篇一:局域网综合布线及机房工程建设合同

局域网综合布线及机房工程建设

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》,结合本项目具体情况,甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同,具体条款如下:

一、工程概况:

1、工程名称:局域网综合布线

2、工程地点:

3、工程内容:综合布线。

4、承包方式:包人工、包工期、包安全、包安装调试。

5、工期: 天

6、合同价款:元;

大写:(元)。

本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金,由甲方按照规定交纳。

二、甲方责任:

1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的相关手续。

2、对工程质量、进度进行监督检查,及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。

三、乙方责任:

1、指派工程技术人员进驻工地,负责按甲方要求组织施工,保质

保量、按期完成施工任务,并解决由乙方负责的其他各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3、遵守建设单位对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线,使其不受损坏。做好施工现场保卫和卫生清洁等工作,服从甲方管理规定。

4、施工中未经甲方批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

训。

7、信息点的导通率为100%。

四、关于工程价款及结算的约定

1、付款方式:材料进场支付10%工程款,工程完工时付余款

2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。

3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定,设备材料单价不再做变动,决算中只对工程量进行核对。

五、工程要求

1、 信息点的导通率为100%千兆。

2、 内网速率应达到千兆网络的标准传输20M/S-30M/S。

3、 机房理线排列必须 整齐,外皮无损伤。

4、 每根线缆中间不能有接点。

5、 缆线应远离高温和强电干扰的场地。

六、违约责任。

1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理解除合同手续,并由责任方赔偿对方的经济损失。

2、若乙方未能按合同规定的日期如期完工,每十日向甲方支付甲方工程总额百分之五的违约金。

工程施工完毕后,乙方书面通知甲方验收,如甲方接到通知15日内不去验收,乙方便视为验收通过。

工程完工后,甲方验收不合格部分,乙方应在十日内做出整改,无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。

七、附件

1、 本合同及附件一式两份,甲方一份,乙方一份。以上文

件具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。

2、 本合同履行完成后自动终止。

3、 其他事项按合同附件要求执行。

甲方: 乙方:

签名: 签名:

日期:日期:

篇二:机房建设合同20160912(样本 )

合同编号:20160912

智能化工程

机房工程建设合同

二O一六年月

甲 方:

乙 方:

根据施工任务需要,现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,双方协商一致,共同遵守如下条款:

一、 工程内容

工程名称:机房建设工程

工程地点:

工程范围:包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等

工程期限:

合同开工日期为2016年 月日,竣工时间为2016年 月日。施工期限为 天。

在工程实施过程中,如遇下列情况之一需顺延工期时,双方应及时进行协商,通过书面形式确定顺延期限:

1、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的;

2、 因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的;

3、 因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的;

4、 因甲方不能按合同约定付款的。

二、 合同价格

1、 合同总价:

(人民币 )大写:

2、 以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、税费等工程所需费用。

三、 付款

1、

2、 签订合同后,首付款为合同总额的 %,由甲方支付给乙方。 其余款即合同总额的%分两次支持,于工程完工后7日内甲方支付给乙方%,工程验收结束后两个月甲方支付后%。

四、 设备供应

施工地点:。

1、 乙方所提供的机房设备,应符合合同规定的技术和数量要求。

五、 技术规格书

1、 合同双方按有关要求确认的技术规格书(包括技术方案和设计图纸等),内容详见本合同附件。若需修改,应以双方签署的

文件为准。

六、 安装和验收

1、 除非甲方另有通知,乙方应按照合同的要求和时间的安排,派专业的人员进行现场施工,使工程达到合同规定的要求(有

关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件)。

2、

3、

4、

5、

6、 整个工程完工后,由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份,副本三份交给乙方。 乙方完成的工程内容有不符合规定要求的,甲方可要求乙方负责整改完善,整改工作产生的费用由乙方承担。 乙方应确保施工现场的施工安全,由于乙方的过失造成损失由乙方承担。 在工程完工后乙方通知方甲方进行验收,若一周后任没有组织验收就视为验收合格。 甲方有协助乙方完成工程的义务,并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。

七、 保险

施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种,由乙方负责。

八、 合同变更

1、 乙方根据现场实际情况,确实需变更原合同约定的,乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据,以甲方确认后方能

实施(双方签署的文件作为合同附件)。

2、

3、

4、 因甲方的原因变更合同,甲方应书面通知乙方。 甲方在工程施工中途,变更合同内容以致造成乙方损失的,乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。 乙方根据现场施工情况,发现合同原计划或方案不尽合理的,应及时通知甲方,并采取必要的措施修正计划或方案,经双

方协商后签署有关文件,方能继续下一阶段工作。

5、 乙方在施工期间,发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的,应及时向甲方反映,并及时提出确保工程的顺利进行的应

变方案。经双方协商签署有关文件后,继续下一阶段工作。

九、 工程责任

1、

2、

3、 乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。 乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求,责任由乙方承担。 当乙方所进行的工程内容有不符合要求的,甲方有权选取以下方式:

(1) 责令乙方对有关内容进行整改,以达到有关要求。

(2) 双方商谈此部分产生费用,由乙方负责。

十、 甲乙双方约定

1、

2、

3、

4、 甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。 机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。 机房内接地系统用大楼的接地极,接地电阻小于1欧姆。 机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告

十一、保质期

1、

2、

3、

4、

5、 本合同的质量保证工程验收合格后年。 质保期内,乙方负责免费维护维修。 质保期内,服务响应时间;接报修后小时内电话解决,如电话解决不了到现场解决问题。 质保期内,由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。 质保期满后,应甲方要求,乙方应参考届时的市场价格,优惠向甲方提供必要的服务。

十二、不可抗力

1、

2、 由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的,乙方应立即以书面形式向甲方通告,证明事故的存在。 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

十三、工期延误及逾期付款的罚则

1、 乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容,造成工期延误(不可抗力因素外),则应支付违约金给甲方,

违约金率按合同总金额每天0.1%计算。

2、 如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠金额每天0.1%

计算,直至该款付清为止。超过合同付款期二十天甲方仍不付款,由此造成乙方的损失,应由甲方向乙方作出补偿。所有因逾期付款造成的工程延误,乙方不承担责任。

3、

4、 如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工,工期应相应的顺延。 本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定,按约定执行。

十四、争端的解决

1、 凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向

法院提出诉讼。

篇三:机房建设工程施工合同

合同编号:

中心机房建设合同

甲方:

详细地址:

邮政编码:

联系人:联系电话:

乙方 :

详细地址:

邮政编码:

联系人: 联系电话

甲方经过多方考虑,选定乙方作为*******机房建设工程施工单位,并委托乙方负责********机房建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:

第一条 工程项目概况:

(一)项目名称:********中心机房建设合同

(二)施工地址:********

(三)项目内容:装修工程、电气工程、防雷接地工程、机房监

控工程、新排风系统、KVM系统、综合布线系统、消防

工程、空调及UPS电源设备等

第二条 工程项目的运作方式:

(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程承包给乙方,机房建设项目内容的施工及与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;

(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条 工程项目的具体内容

(一)按照甲方对机房建设的要求进行设计及施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。

(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(见附件一)。

(四)配合甲方进行设备的调试、调测。

(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。

(六)其它与机房建设有关的事宜。

第四条 工程价款与费用结算

(一)工程施工总价款人民币(小写):元, (人民币大写): ;其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

(二)付款方式:

1.乙方办理完所有项目手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%,即人民币:¥ .00元(大写: 整 )作为工程启动资金。

2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的50%,即人民币:¥ .00元(大写: 元整 )。

3.剩余20%即人民币:,工程合同款于工程全部完工并试运行一年,经甲方终验合格后全部支付完毕;

4.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五条 工程期限

(一)工程开工日期为:2008年04月20日;

(二)施工最后期限:2008年06月30日;

(三)完工时间预计:2008年06月25日;

第六条 双方的权利和义务

(一)甲方的权利与义务

1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;

2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,

确保不影响施工进度;

3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;

(二)乙方的权利与义务

1.乙方应在规定的时间内提交“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”,甲方对于乙方提交的“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”同意与否,应在五个工作日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计方案”和“施工综合进度计划”为合同附件,应共同遵循;

2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:

(1)施工单位的营业执照及法人证明书;

(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件;

3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;

4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;

5.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;

6.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

7.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

第七条 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;

(七) 乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制

度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期

间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方

负责。

第九条 保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

第十条 工程质量与验收

(一)甲方按机房建设及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方施工完结后通知甲方进行验收。

(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。

(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。

(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延

TAG标签: