篇一：电力建设工程合同书
合同编号：
XXXXXX
配变增容工程
施 工 合
建设单位：XXXXXX
施工单位：XXXXXX
同
XXXXXX 配变增容工程
电力建设工程 合同书
建设单位（以下简称甲方）：XXXXXX
施工单位（以下简称乙方）：XXXXXX
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以上双方就本合同项下的电力建设工程有关事项，经协商一致，订立本合同。
第—条工程概况
1.1工程名称：XXXXXX配变增容工程
1.2工程地址： XXXXXX
1.3主要工程内容：
1.3.l 高压设备，变压器，低压设备的安装及调试试验；
1.3.2 安低压出线线路及其它高压电缆改造：
1.3.3 配套土建工程：设备基础及电缆管沟（井）施工；
1.3.4 计量装置及电表费用，供电网络设施接入费等行政性收费由甲方负责。设计费由甲方向设计单位交纳。
1.3.5 办理确保按时通过验收的相关手续。
第二条合同工期：
合同工期：合同签订生效后45天通电（具体时间以供电局批准的停电时间为准）。
第三条承包方式： 本项目工程实行包工包料的承包方式，乙方负责电缆、电缆套管、设备等全部电力工程（土建、安装）的施工及安装调试。并确保工程通过供电部门的验收。
第四条合同价款、定额套用及相关计费标准：
4.1本工程经甲方初步审核后，合同暂定总造价为按双方确定的工程造价总价包干。
第五条：合同文件及解释顺序。
5.1合同文件的组成：本合同书文本，洽商变更等明确双方权利、义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，建设工程施工合同条件，各种有关标准，规范及其他有关资料，技术要求。
5.2解释顺序：1）本合同书文本；2）洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议；3）设计修改通知书；4）设计图纸资料；5）建设工程施工合同条件 （0F-91-0201）；6）各种有关标准，规范及其他有关资料，技术要求。
第六条质量标准：合格
第七条适用的规范、标准：
7.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》。
7.2适用标准、规范：《建筑钢结构焊接规程（JGJ81-91）》、《电器装置安装工程施工及验收规程（低压电器）（GB50254-96）》、《电器装置安装工程施工及验收规范（lkV及以下配线工程）（0B50258-96）》、《高压绝缘子瓷件技术条件 （GB772-87）《架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（0BJl47-90）》、《电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范（0BJ148-90）》、《电气装置安装工程盘柜二次回路线验收规范（GB50l7l-92）》、《电气装置安装工程电气设各交换试验标准（0B50150-91）》《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、（0B50150-92）》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（0B50169-92）》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T5161.1－17－2002）》及其他甲乙双方认可的资料和技术要求。
第八条 甲、乙的权利与义务
8.1 甲方的权利与义务。
8.1.1及时按合同支付工程款。
8.1.2及时进行施工交底。
8.1.3指派为现场代表负责协调工作，为乙方施工提供必要的协助。
8.1.4甲方向乙方提供一式伍套施工图（其中壹套用于做竣工图）。
8.1.5甲方向乙方提供工程施工用电的电源及施工用水的水源接口，但连接所发生的材料费用均由乙方承担。
8.2乙方的权利与义务。
8.2.l乙方应按合同要求，按时、按质、按量完成工作任务，并在工程竣工验收后结算前向甲方提供—套工程竣工资料：含竣工图、设计变更、修改及相关资料、工程结算书、工程量计算底稿、钢筋计算底稿（如果有）等。
8.2.2乙方自行负责工程施工安全，出现安全责任事故由乙方承担全部责任。
8.2.3乙方应自觉接受甲方的监督和检查。
8.2.4乙方有责任协助甲方办理的入网相关手续。
8.2.5指派现场代表 负责技术指导及管理工作。参加甲方组织的协调会，乙方应自觉接受甲方及监理工程师的监督和检查，确保工程质量达到合同约定要 求；
8.2.6施工使用水电的费用在定额中已按有关规定计算，乙方实际使用应分别设表进行计量，甲方将按实际使用的水电数量（含相应的损耗），按自来水公司、供电局规定的单价计算费用，在应付乙方结算工程款中一并扣除。
8.2.7甲�讲话春贤娑ㄖЦ豆こ淘じ犊睿曳接腥ㄋ逞庸て凇�
第九条 工程款支付及结算方式
9.1工程款支付
9.1.1经双方协商，合同签订后，支付暂定工程造价50％预付款；设备到工地后，经验收后支付暂定工程造价30％工程进度款；工程完工经供电局验收合格通电前支付余款。 ˇ
9.1.2甲方在付款前，乙方应向甲方提供符合财税规定并与本付款额度相 符的工程发票。
9.2 结算方式：按合同约定。
第十条 质量保修
10.1保修范围：乙方负责对所承建的工程予以保修。
10.2保修期限：从工程通过供电部门竣工验收合格之日起计算，保修期壹年，合同至保修期满后自行失效。
10.3保修期间，乙方应在接到甲方的修理通知后8小时内派人修理。因乙方提供的设各、材料或土建、安装工程质量缺陷造成返（维）修的费用由乙方承担，非乙方原因造成返修的费用由甲方承担。
第十一条 其他
11.1本合同未尽事宜，甲、乙协商，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如协商不成，任何一方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁解决。
11.2本合同经甲、乙双方的法人代表或委托代理人签名、公司盖章生效。 11.3本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。
甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行： 开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码： 邮政编号：
合同订立时间： 年月 日
篇二：电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同
工程名称
建设单位
施工单位
签订时间
签订地点
电力建设工程施工合同条件
第一章 词语涵义及合同文件
第一条 词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简 称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》
（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管 理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条 合同文件及解释顺序
一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
１．《协议条款》；
２．《合同条件》；
３．洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；
４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
５．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
６．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
７．构成合同一部分的其它文件。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解决。
第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲
方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条 图纸
一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按
第七条第二款约定处理。
律师365
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章 双方一般责任
第五条 甲方代表
一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
１．甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前３天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在２４小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后４８小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后２天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发
生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
３．甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后２４小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条 乙方代表
一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
１．乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
２．乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
二、乙方代表易人，应提前７天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条 甲方工作
一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：
１．办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
２．将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
３．开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
４．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 ５．办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。 ６．将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
７．组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
８．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
９．按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工
现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
１０．协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。
第八条 乙方工作
一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：
１．在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。
２．按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。
３．按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
４．按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。
５．采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。
６．已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。
７．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 ８．保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。
二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
文档来源：律师365（/） 合同栏目，找律师就上律师365
篇三：电力 施工合同范本
电力工程施工合同
项目名称：
电 力 工 程 施 工 合 同
甲方：
乙方：福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部
工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本
工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：
第一条：工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：永泰县
3．工程内容及范围：以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4. 工程金额：本工程发包价即中标价人民币 元。现场工程量
增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条：双方职责
1．甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规
程规定进行施工。
2．工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，
施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3．乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工
程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技
术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成
工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4．本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁
规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派 郑明帮 同志为项目经理（联系电话：15280155698），负
责组织本工程项目的实施。
6．施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。
7．本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。
第三条：工程质量及验收办法
1．工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，整改费用由乙方负责；若属甲方责任造成的问题，则返工费用由甲方负责，
第四条：工程工期
1
。
2．除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
3．因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应损失。 第五条：付款方式
工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
第六条：
在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。
第七条：解决争议的方式
甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决；协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
第八条：其它
1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
开户银行：中国建设银行股份有限公司永泰支行
福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部
账号：3500 1617 0070 5250 6230
签订日期：2014年07月07日
签订地点：永泰县葛岭镇