分包商考察报告(附件)填写要求 本文关键词：分包，附件，填写，考察报告
分包商考察报告(附件)填写要求 本文简介：分包商考察报告（附件）拟招标工程名称：1分包商资质手续原件及在施项目合同的原件情况；（内容）：合同原件的甲方名称、分包工程名称、分包单位名称是否与拟招标的单位名称一致、分包内容、造价、质量目标、主要分包单价、分包合同签订时间。营业执照有效期年检、安全生产许可证有效期、资质证书有效期及资质类别！2在施
分包商考察报告(附件)填写要求 本文内容：
分包商考察报告（附件）
拟招标工程名称：
1
分包商资质手续原件及在施项目合同的原件情况；
（内容）：合同原件的甲方名称、分包工程名称、分包单位名称是否与拟招标的单位名称一致、分包内容、造价、质量目标、主要分包单价、分包合同签订时间。营业执照有效期
年检、安全生产许可证有效期、资质证书有效期及资质类别！
2
在施项目总包和监理评价、施工现场安全、质量、文明施工、工期、自有设备等情况；
（内容）：在施项目总包和监理评价、施工现场的安全、质量、文明施工、工期、自有设备考察内容为：在施项目工程名称、总包单位名称、被考察工程总包项目经理姓名和电话、监理公司名称、监理工程师姓名和联系电话、分包工程的分包商现场负责人姓名和联系电话、该工程规模、进场时间、目前进度、质量观感情况、脚手架搭设是否符合规范要求、四口防护情况、安全通道搭设、安全教育情况、现场材料堆放、现场平面布置是否合理、现场消防设施配置的情况、是否有农民工工资支付公示、分包商现场自有设备名称、台数等；在建项目项目经理姓名电话，总包单位名称、监理公司名称、监理工程师姓名电话、你单位在建项目现场负责人电话、
现场主要工种班组长姓名、联系电话、工种名称、工人数量、技术素质、主要数量工人籍贯等情况；
3
班组长素质及工人数量、项目班子管理人员配备及持证、劳动合同和工资支付的实名制管理情况；
（内容）：分包商现场管理班子配备人员数量、工人劳动合同数量、工资表人员数量，劳动合同数量与工资表人员数量及甲方和监理反映的人员数量吻合情况；工人劳动合同与工人工资表的真实性情况；工资支付形式、工资支付比例、现场是否公示工资表，是否具有工资公示牌等实名制管理措施、走访现场工人的劳动合同签订、工资确定和支付情况等
4
与总包的配合意识、是否发生过恶意讨薪、项目施工的综合情况；
（内容）：总包项目经理、现场监理工程师介绍的分包商配合意识情况、工期履约情况、抢工意识情况、发生签证的处理情况、分包商款项拨付的比例约定和实际收款情况、是否发生过恶意讨薪事件及其原因、时间、人数、分包商处理态度和主动性等情况；同时，本条考察人署名考察人姓名、职务或岗位及签字日期；
5
能否满足拟承担的项目内容和公司管理要求。（第五项不用填）
篇2：强电工程分包合同2
强电工程分包合同2 本文关键词：分包，合同，强电，工程
强电工程分包合同2 本文简介：强电工程分包合同合同编号：发包方：四川省第六建筑有限公司（甲方）承包方：四川众信电力工程有限公司（乙方）强电工程分包合同甲方：四川省第六建筑有限公司（以下简称甲方）乙方：四川众信电力工程有限公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法规，及甲方与业主签订的雅安市
强电工程分包合同2 本文内容：
强电工程分包合同
合同编号：
发包方：
四川省第六建筑有限公司
（甲方）
承包方：
四川众信电力工程有限公司
（乙方）
强电工程分包合同
甲方：四川省第六建筑有限公司
（以下简称甲方）
乙方：四川众信电力工程有限公司
（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法规，及甲方与业主签订的雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑安置房3#、4#、5#及地下室工程（以下简称安置房2标段）施工总承包合同（以下简称主合同），甲方将安置房2标段中强电工程委托乙方承包施工。遵循平等、自愿和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，双方经协商签订本合同，须共同遵守执行。
1
承包内容及承包方式
1.1、工程概述：
1.1.1工程名称：雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置房2标段
1.1.2工程地点：雅安市雨城区姚桥镇汉碑村
1.2、承包内容：
1.2.1
按业主提供图纸及附件1工程量清单
1.2.2附件2（施工范围说明）
1.2.3
规范及当地政府相关部门要求的其他内容；
1.2.4强电清单及设计图纸外，因设计变更等需增加的内容。
1.3、承包方式：
包工包料
。
2
工程造价及施工工期
2.1、工程总价
2.1.1清单内采用固定总价合同。合同金额4529445元，大写：肆佰伍拾贰万玖仟肆佰肆拾伍元整。
清单外以经确认的设计为准。
最终总价以经审计的工程量为准。
2.2、清单范围之外的变更工程
2.2.1乙方需无条件接受工程承包范围外的变更（增加或减少），及经济技术签证。
2.2.2发生附件1清单项目以外的工程变更时，计价标准如下：
清单已有的项目，变更量按照清单综合单价进行计价；
清单没有的项目，变更量依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)及其适用的修订版本、主合同相关条款，和有合同约束力的图纸进行计价。
2.3、计量：
2.3.1本合同执行单价合同形式。通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按投标合同条款总价子目的计量—按经审计的工程量计量。
材料计价办法：合同报价清单中已确定材料价格的按原价格执行；合同报价清单中没有的，书面形式上报业主确定材料价格。
2.3.3工程量按经审计的工程量结算，计价方式同“建设工程工程量清单计价规范-(GB50500—2008)”的计价原则，支付方式详见本合同第3条的相应规定。
2.3.4以甲方向业主方收款节点为计量周期。在计量节点前，乙方报送当期已完成工程量报表
叁
份，经甲方报业主和监理审定。
2.4、关于材料：
2.4.1所有材料设备乙方采购。
2.4.2对于乙方供材料设备，乙方应在材料设备进场前
24
小时通知甲方，货物运到现场后，乙方应通知甲方对材料按规定检验。
2.5、施工工期：
2.5.1工期按甲方、监理及业主审批后的进度计划执行，在工种交叉配合上服从甲方现场管理人员统筹安排；因乙方原因延误工期，乙方向甲方支付违约金1000元/天；
2.5.2强电设备安装调试工作应在具备条件时进行，调试期自土建总包方提供工作面之日起15天内完成（验收时间不含在内）；不得延误甲方的总体验收的时间。因乙方原因导致调试时间延误，乙方向甲方支付违约金1000元/天；
2.5.3土建及强电满足验收条件后，
20个工作日内必须通过验收，因乙方原因导致通（市）电验收延误，乙方向甲方支付违约金1000元/天。
2.5.4因以下原因影响工期，乙方须按法定程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同盖章确认后，则工期可以顺延：
⑴因建设方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期。
⑵甲方在计划的分段施工工期内，不能交付乙方施工场地，施工用水源、电源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。
⑶在施工中因停水、停电连续影响八小时以上。
⑷因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
若因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3
工程款支付
3.1工程进度款支付：
按当期已完工程量支付70%；竣工验收后支付至合同总金额80%；审计后3个月内支付至经审计的强电工程总金额95%（最长期限为1年），最后5%做作质保金。
3.2验收合格后按照与建设方主合同时间办理结算核对工作，完成结算核对且双方共同确认结算金额或由造价审计部门得出最后的结算金额后付至本工程结算总价的95%，留结算总价的5%作为本工程的保修金。
3.3保修期按照主合同执行（保修金不计利息）。
3.4图纸清单内的，按业主最终强电（附件1所含工程量）审计价的
10%
向甲方缴纳管理费（含税）。图纸清单外的，按业主最终强电部分审计价的
20%
向甲方缴纳管理费（不含税）。该管理费包含总包管理费、配合施工费、垂直运输费及其他相关费用。
4
质量、验收及安全
4.1、质量：
4.1.1乙方保证送到工地之货品及安装工艺质量满足国家、省、市有关规范、质量、监督、检测、行业主管部门的规定。
4.1.2工程移交时应同时提供货品产地证书、货品合格证书、产品质量检验证、使用保养说明书及相关品质证明文件。
4.1.3安装须符合国家现行的设计规范要求，系统应运转正常、稳定、设备运行噪音在国家规定范围内。
4.1.4若货品质量及工程质量达不到设计要求而乙方又未在七天内整改完毕，甲方有权就因此造成的损失向乙方提出索赔。
4.2、验收：
1、乙方负责联络及办理政府主管部门进行工程检测、备案、竣工验收。乙方施工范围内的检测验收及费用由乙方承担；因乙方原因检测验收导致工程不能按期交验及结算，乙方承担由此造成的损失，甲方不予支付乙方后续工程款。
2、乙方必须按照甲方工程进度计划通电，若非甲方原因，推迟通电超过15天，乙方需向甲方支付违约金1000元/天
3、在交付建设方物业公司管理前必须另行组织由甲乙双方、物业公司参加的交付使用验收。
4.3、安全
4.3.1、乙方进入工地现场后应遵守甲方及监理部门的各项规章制度及政府有关安全管理规定、现场管理规定，乙方包安全,并应主动与其他施工方协调配合。
4.3.2、乙方自行负责因未遵守规定造成的安全事故后果及经济损失。
4.3.3、乙方应无条件遵守和执行甲方现场《施工现场质量安全文明施工管理细则》，详见附件4。
5
双方责任
5.1、甲方责任：
5.1.1、按合同规定支付乙方工程款。
5.1.2、甲方协助为乙方提供临近用水用电的接点，及承担施工用水电费。
5.1.3、提供乙方材料库房场地、半成品堆放场地及材料进场提供交通条件；
5.1.4、提供乙方垂直运输及脚手架使用；
5.1.5、提供乙方2套本合同工程施工图纸。
5.1.6、参与产品质量及数量验收并有权对质量提出异议。
5.1.7、按行业规范规定提供各种专业的配合服务。
5.1.8、
甲方负责施工图纸内所有预留预埋工作。
5.2、乙方责任：
5.2.1乙方根据设计变更，做技术签证及增加工程量资料工作、在施工图蓝图基础上重新制作工程结算竣工图。
5.2.2负责安排调试和组织验收,并保证质量达到政府主管部门验收合格标准。
5.2.3负责如期保质并负责施工图报建，施工及工程验收合格。
5.2.4负责运输、安装过程中及竣工移交前的材料及成品保护工作。
5.2.5负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。
5.2.6负责向甲方指定人员进行货品的使用及保养技术交底，为业主指定管理人员提供培训工作。
5.2.7竣工验收合格后15日内提供四套竣工图和竣工资料给甲方，逾期按500元/天计算违约金。
5.2.8乙方工程负责人：
何君
，联系电话：
13980170844
。该负责人必须按时参加每周工程例会和质量安全专题会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金100元/人次。
5.2.9乙方应密切配合主体单位施工进度组织施工，接受主体施工单位的安排，并保证材料、设备及时供应到场，施工人员齐备，以确保总体施工工期，并做好文明施工，安全生产，做到工完场清。
5.2.10乙方以授权委托书的形式指定人员并附通讯方式到甲方和监理公司领取或送达往来文件。
5.2.11由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。
5.2.12由于乙方过错造成工程质量不合格（包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方通知乙方后乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、改建，乙方按该修复或返工、改建费用的双倍承担违约金。
5.2.13负责编制本工程施工方案、所有清单工程系统资料、收集制作涉及相关验收的各种资料，报审（验）验收所需各项材料、报验、竣工验收、编制工程结算、竣工资料和竣工图。
5.2.14做好设备、材料的供应工作，在采购前将设备、材料的生产厂家、价格报监理工程师审核，并做好设备、材料的进场检查。
5.2.15乙方现场管理人员必须服从甲方及监理安排，如乙方现场管理人员技术不力，甲方有权要求乙方辞退更换。
6
保修
6.1、保修期为验收合格取得合格证明书之日起二年。
6.2、保修期间，乙方对材料、设备及安装质量负全部责任，因产品或安装质量原因对甲方造成的经济损失概由乙方负责。
6.3、乙方要保证保修的时间性，在收到甲方或甲方委托人通知后，不论保修工程量大小，及项目多少，均应及时赶到现场，具体时间如下：
6.3.1系统出现故障，影响安全和居民正常生活，除人力不可抗拒因素外，乙方须在甲方通知后2小时内赶到现场并于4小时内完成维修。
6.3.2其它情况，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目，否则，甲方有权委托他人维修，费用无条件由乙方承担，并从保修金中扣除，保修金不足部分，甲方有权向乙方索赔。
6.3.3甲方及业主人为损坏设备或不可抗力造成设备损坏，由建设负责整改设备及材料费用，乙方负责人工费用。
7
合同的争议、变更补充、终止和解除
7.1本合同履行中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成请求有关部门调解。调解不成的，向雅安市雨城区仲裁委员会申请仲裁。
7.2合同变更补充
未尽事宜，双方协商订立补充协议并签甲方章；补充协议与本合同具有同等效力；无甲方签章的补充合同（协议）无效。
7.3合同解除或终止
合同签订后，乙方若不实质性地履行合同，或不服从甲方指令擅自连续停工达7天以上，或施工质量严重不符合合同约定，致使本合同无法继续履行时，甲方有权在解除或终止合同，其所交施工履约保证金甲方不予退还，且甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
甲方不按合同约定按时支付工程款，乙方可解除或终止本合同。
合同期限届满，双方各自履行义务，合同自动解除。
8
其它
8.1、乙方为成熟专业承包商，对本合同的任何风险已作充分、综合的考虑。
8.2、本合同一式陆份，甲方伍分，乙方壹份，经双方签字和盖章之日起生效，均具有同等法律效力。
8.3、合同附件是合同的一部分，若与合同有冲突，则以合同规定为准。
附件1：工程量清单
附件2：施工界线
附件3：施工现场质量安全文明施工管理细则
附件4：委托函
附件5：竣工结算资料目录
甲方：
乙方：
法人代表（或代理人）：
法人代表（或代理人）：
传真号：
传真号：
开户银行：
开户银行：
开户帐号：
开户帐号：
签约日期：
2013
年9月10
日
附件1：工程量清单
附件2：施工内容及界线
附件3：
委托函
附件:4：结算资料目录
附件2：施工内容及界线
承包范围：本标段设计图纸中高压、一户一表工程、乙方报工程量清单、补充文件（若有时）所包含的全部内容的施工（3#、4#、5#楼及1、2号地下室及室外总坪高压箱变及电缆敷设工程等）。
施工范围说明：
1.
本项目3#楼所涉及电源搭火至1标段地下室配电室所有（计量）电缆。
2.
4、5号楼商业用电AW-SY4箱安装、过线箱、计量表箱及电表成套安装，电箱所需电缆敷设。
3.
2#地下室成套配电柜（D01~D13)制作安装，按设计中所需铜排、母线安装。因2#地下室为人防区，在施工中需参照人防电气图中规范要求制作配电元件。
4.
箱变制作安装、箱变至低压配电柜、电表箱的电缆敷设。
5.
按原设计总坪图纸红线内的箱变制作安装、电缆管沟土方挖、填，电缆管及电缆敷设、手孔井制作安装。
6.
本工程涉及我司施工范围内的高压及计量项目中的，材料、安装、安全、调试、等分部分项工程，乙方办理检测及验收一切费用。
7.
2#地下室配电室配电柜、箱变、电表箱基础及电缆沟制作电缆沟及设备接地连接。
附件3
委
托
函
_______同志为我司员工，其身份证号码为________________，身份证复印件附后，现委托其办理________________工程（合同编号________）的结算工作，特此证明！
________________公司
签字盖章
附件4：
竣工结算资料目录
结算编号：
报送单位：
报送时间：
序号
资料类别
编号
数量
（份）
页码
原件/
复印件
审核意见
设计类
竣工图
按目录
图纸会审记录
设计变更
工程类
工程通知单，
增加工程现场签证单（含工程数量认可单）
零星工程委托书
索赔联系单
罚款通知单
施工组织设计
开工令
验收报告
材料类
材料准用通知单（甲定乙供）
甲供材料交接单
合同类
施工合同及补充追加合同
零星工程委托书，
零星采购通知单
结算类
结算书
档案类
竣工档案
11
篇3：长兴金荣大厦木工班组劳务分包合同
长兴金荣大厦木工班组劳务分包合同 本文关键词：长兴，班组，木工，劳务，分包
长兴金荣大厦木工班组劳务分包合同 本文简介：长兴金荣大厦工程木工班组主体结构施工劳务分包合同承包单位（甲方）：中达建设集团股份有限公司长兴金荣大厦项目部劳务单位（乙方）：王义才木工班组依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权利平等的原则，经协商一致签
长兴金荣大厦木工班组劳务分包合同 本文内容：
长兴金荣大厦工程
木工班组主体结构施工劳务分包合同
承包单位（甲方）：中达建设集团股份有限公司长兴金荣大厦项目部
劳务单位（乙方）：
王义才木工班组
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权利平等的原则，经协商一致签订本合同。
一、工程概况
1、
工程名称：长兴金荣大厦工程
2、
工程地点：长兴县雉城镇白溪村
3、
工程内容：基础、主体结构、屋顶构架、女儿墙、挡水翻口、栏板、预制构件等木工工程施工
4、
工程规模：总建筑面积为33109平方米
5、
施工范围：地下一层、地上二十八层、屋顶构架
6、
施工期限：自甲方通知乙方开工开始，至主体结构验收完毕
7、
工程质量等级：长兴县优质结构
8、
乙方施工人数：40~70人
二、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收；
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审，统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收；
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；
5、负责审核乙方用料计划及各种报表；
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关单位的工作联系，协调施工现场有关单位的关系；
7、及时办理乙方各种报告、签证等，甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式；
8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等，费用由乙方承担。
三、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督，与现场其他单位搞好协调配合；
3、进场后对施工中所要的主要机械和材料的数量提前编制计划上报，便于项目部审核、采购，参与完成施工劳务的有关技术措施的编制；
4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量，提交甲方审核；各种材料的采购均需提前一周上报供甲方审批、采购；根据甲方编制施工进度计划的要求，编制本班组或工种的阶段施工进度计划，报甲方批准后实施；
5、交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收；积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理；
6、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕，否则不予认可；应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量，乙方应无条件完成施工，甲方不以任何补偿或克扣人工费。
7、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；
8、乙方驻工地负责人：
王盛喜
；
9、木工材料进场后，由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放；施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处，旧木材、旧板材的拔钉、清理、上油、归类、成型等均由乙方负责，甲方不承担任何费用。
10、乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作；
四、劳务承包范围内容
1、所有的承包区域内的结构工程的所有摸板工程量（包括基础、主体结构的所有模板工程）；
2、所有承包区域的预留管、洞的留设、拆除、清理；部分防护盖板的制作、安装；
3、各阶段施工结束后，及时做好落手清工作，做到工完场清，做好剩余材料的整理和再利用工作；
4、拆模后的螺杆、钢管、扣件、模板、方木等的清理、归堆，地下室外墙螺杆和混凝土上残留的螺杆的割除；破碎模板、胶带、夹渣等的清理。
5、螺杆止水片的焊接，柱、墙等的定位钢筋焊接，接槎部分的密封工作，混凝土爆模引起的凿除、清理、整修等工作；
6、在施工放样时，无偿提供2人配合甲方施工；
7、甲方划分给乙方负责的卫生保洁场地，乙方必须按时、按要求进行清理；并在迎接各项检查时，需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备；
9、在完成所有工程量后，乙方使用的所有机械设备必须归还给甲方，并统一存放到甲方指定地点；本班组使用的所有剩余材料必须在清理、分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐；
以上各点所提到的施工内容均包括在合同单价以内，乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。
如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时，乙方不得拒绝，甲方将以技工120元/日、普工80元/日结算给乙方。
五、工程款支付、结算
1、工程开工两个月内的工人生活费由乙方自行解决，以后工人生活费的发放标准为1000元人民币/人、月，班组长每月5000元。
2、遇春节和主体工程结束时，支付总工程款的80%，余款在主体结构验收后六个月付清。
3、计算规则：按建筑面积62元/平方米结算（包括铁钉、铁丝、胶带、海绵等辅助用材和安全帽、劳保用品、雨衣、雨裤、鞋等及圆锯、手提锯、移动电箱、移动小太阳灯等所有工具）；屋架模板施工一次性补20000元整。
六、质量、进度要求
1、本工程的质量要求为：长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求，甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。若由于乙方施工的质量达不到长兴县优质结构要求，甲方将对乙方按总建筑面积3元/平方米进行处罚。
2、乙方在施工中必须按照设计图、施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工，加强自检、互检；及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收，如有不符要求处，乙方须及时按要求进行返工、修改，并承担所产生的相应费用；同时，甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利；
3、乙方必须根据甲方所规定的施工进度要求组织施工，充分作好各项准备工作，不得以任何理由拖延工期，如需甲方帮助应尽早提出；
5、如由于乙方原因造成工程进度延误，甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚。
七、安全、文明施工要求
1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查；乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
2、乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工，在危险部位施工前必须提前通知甲方，征得同意并做好可靠的防护措施；如甲方无理要求乙方强行施工，乙方可拒绝甲方要求。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具（绝缘手套、胶鞋等）由乙方自行配备。
4、乙方在动力设备、高压线路、交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。
5、如在施工中出现安全事故，首先应明确事故责任，如因乙方在施工中违章操作、不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故，其损失由乙方承担，且甲方有权对乙方作出处罚。
6、在施工中若工人出现意外工伤事故，所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责，若费用超出人民币10000元，则超出部分根据事故责任双方协商解决。
7、工人的暂住证、操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全，若需重新办理，费用由乙方承担。
8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度，如有违反，甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。
9、在实际施工中，应做落手清工作，甲方将进行不定期检查，根据检查情况进行奖罚。
10、施工中必须节约用料，在可用旧料和短料的部位不得用新料，如需旧料应提早通知甲方；若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费，甲方有权要求乙方对浪费材料进行赔偿，并进行处罚。
11、乙方所有施工人员不得带家属，更不得在生活区男女混居，不得在生活区自行烧饭。
12、如在实际施工中，乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关，如乙方无法解决，而必须由甲方解决时，甲方可从工程款中提出费用来解决，甲方且有权对乙方进行处罚。
13、在施工期间，乙方若想增加施工人员需提前报告甲方，征得甲方同意后方可进入；但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地，否则所引起的一切后果由乙方自行承担。
八、工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。
乙方代购的材料已订货的，自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担，具体承担比例，甲乙双方协商，但未及时退货造成的损失由责任方承担。
九、其他
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任，支付乙方因此增加的费用支出；
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更、解除合同；如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任；
3、本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商；协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解；调解不成时，双方按以下第
种方式解决；
（1）向
仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院提起诉讼。
4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。
5、乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续，必须由指派专人签字认可，签证只签实物量，过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处罚。
6、乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方如中途无故退场，造成甲方损失的，甲方有权中止合同或要求其继续履行合同，并赔偿甲方损失；如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同，同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。
8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。
十、合同的生效和终止及附加条款
1、合同生效日期：
2、本合同一式两份，具有同等效力，双方各执一份；
3、项目部的安全协议、管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。
甲方签字：
乙方签字：
2010年
月
日