附期限合同与附条件合同的认定经济法教学案例 本文关键词：合同，经济法，期限，认定，教学案例
附期限合同与附条件合同的认定经济法教学案例 本文简介：附期限合同与附条件合同的认定【案例介绍】某个体户（被告）因向某商场（原告）购买彩电、冰箱、空调机等，欠原告债务10万元，双方约定于1999年10月底以前全部还清。但是在还款期到来后，被告未按期付款，原告多次催要，被告提出其朋友王某欠他15万元借款，应于2000年4月底以前向被告支付，待这笔货款支付后
附期限合同与附条件合同的认定经济法教学案例 本文内容：
附期限合同与附条件合同的认定
【案例介绍】
某个体户（被告）因向某商场（原告）购买彩电、冰箱、空调机等，欠原告债务10万元，双方约定于1999年10月底以前全部还清。但是在还款期到来后，被告未按期付款，原告多次催要，被告提出其朋友王某欠他15万元借款，应于2000年4月底以前向被告支付，待这笔货款支付后，被告将立即还清欠款。双方为此达成还款协议，协议规定：被告“应于2000年4月底以前王某还款以后还清余款”。至2000年4月底，被告仍未还款。原告要求被告立即还款，被告提出，依据还款协议原告同意在王某还款以后被告才还款，现王某因生意亏损无力按期还款，故被告暂不能履行还款协议。为此，原告向法院起诉，要求被告立即支付货款。
【几种观点】
1、因还款协议本身规定不明确，应确认该协议无效，被告应立即向原告还清欠款。
2、双方达成的还款协议为附条件的合同，被告应在王某还清债务以后，才向原告还款，不应于2000年4月以前还款。
3、原、被告达成的还款协议应理解为一种附期限的合同，还款协议实际上只是规定了被告应在2000年4月底以前“还款”。
【评析意见】
本案被告欠原告10万元债务，双方曾约定于1999年10月底还清。被告未及时还款，已构成违约，但因为双方达成了还款协议，因此表明原告已放弃请求被告承担违约责任的权利。双方规定：被告“应在2000年4月底以前王某还款以后，还清欠款”。被告根据这一还款协议的规定，认为原告已同意在王某还款给被告之后，被告才向原告还款。因王某没有还款，因此被告不能立即还款。从上述还款协议规定的内容来看，确实是不清楚的，据此原告、被告之间就还款问题形成了两种截然不同的认识：被告认为，他应在王某还清债务以后，才向原告还款，这实际上是将还款协议视为附条件的合同。也就是说，双方在还款协议中，被告将王某向被告还款作为一个条件，并将该条件的成就或不成就作为还款协议是否能实际履行的根据，换言之，如果条件不成就，则被告就不应按还款协议还款，当然，这并不是说被告没有义务还款，只是说他应在王某还清债务以后，才向原告还款，不应于2000年4月以前还款。然而，从原告的理解来看，还款协议实际上只是规定了被告应在2000年4月底以前“还款”。这实际上是将还款协议理解为一种附期限的合同。所以本案争议解决的关键是认定该还款协议是附期限的合同还是附条件的合同。
从理论上看，附期限的合同是指在合同中指明一定期限，并把该期限的到来作为当事人的民事权利和民事义务发生或消失的前提的合同。附条件的合同是指在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为确定当事人的民事权利和民事义务发生法律效力或者失去法律效力的根据的合同。合同所附期限与条件，都是对效力所作的限制，但两者又存在着一定的区别。即条件的成就与否是当事人在设定时所不能确定的，也就是说，条件有可能成就，也可能不成就。如果条件是必然成就的，那么当事人在民事法律行为中只需要附期限，而无须附条件了。因为期限是必然到来的，也是当事人能够预知的。就本案来说，如果是附期限的民事法律行为，那么到2000年4月底，被告就必须履行还款协议，如果是附条件的民事法律行为，则被告必须在条件成就，即王某还款以后，才能履行还款协议。
从当事人双方订立还款协议的目的、还款协议的整体内容等方面来理解，该还款协议应属于附期限的合同。双方之所以规定王某还款的问题，是因为被告提出，王某可以在2000年4月底以前还款，因此原告同意达成还款协议。还款协议中规定的被告应“在2000年4月底以前还款”，是最核心的内容，还款协议中规定
“王某还款以后”是从属于“1997年4月底以前还款”这个前提的，也就是说，王某还款不过是对为什么规定这个还款时间的一种解释，不能将这个解释孤立地作为一项条件来看待。所以，尽管还款协议的内容规定得不十分明确，但是该协议是指被告应于2000年4月底以前还款。据此应认为还款协议仍然有效，被告应依据还款协议，于2000年4月底以前履行还款协议，付清全部欠款。
篇2：20XX年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题 本文关键词：江苏省，模拟试题，上半年，合同管理，赔偿
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题 本文简介：2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、第一次工地会议应在__举行。A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题 本文内容：
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题
一、单项选择题（共
25
题，每题
2
分，每题的备选项中，只有
1
个事最符合题意）
1、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时
B．开工后
C．总监理工程师下达开工令之时
D．总监理工程师下达开工令之前
2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款
B．吊销资质证书
C．吊销资质证书，处以罚款
D．处以罚款
3、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策
B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令
C．纵横两套管理系统
D．能够发挥职能部门专家作用
4、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书
B．可行性研究
C．项目决策
D．勘察、设计
5、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究
B．项目建设方案
C．编制可行性研究报告
D．项目决策
6、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位
B．监理单位
C．项目经理
D．监理工程师
7、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针
B．参谋与咨询
C．组织与调配
D．操作与完成任务
8、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计
B．设备调查
C．勘察成果
D．建筑材料配置
9、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量
B．风险衡量
C．风险控制
D．风险回避
10、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章
D．移交在工程完工后的3个月内
11、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移
B．非保险转移
C．风险回避
D．损失控制
12、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲
B．监理计划
C．监理规划
D．监理细则
13、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费
B．施工单位管理费
C．监理单位管理费
D．不可预见费
14、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后
B．考核合格后
C．推荐
D．资质检验后
15、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避
B．风险转移
C．损失控制
D．风险自留
16、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段
B．项目投资决策阶段
C．施工阶段
D．施工招投标阶段
17、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体
B．外控主体
C．间控主体
D．监控主体
18、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标
B．总监理工程师
C．工作内容
D．工作方法
19、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计
B．主动控制是不可能的
C．主动控制是不经济的
D．被控制的效果比主动控制好
20、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任
B．与建设单位承担连带责任
C．承担监理责任
D．与设计单位承担连带责任
21、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程
B．主体结构
C．装修工程
D．一半以上工程量
22、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性
B．安全性
C．可靠性
D．适用性
23、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施
B．发挥工程监理的“施工图”作用
C．起监理工作“初步设计”作用
D．承接监理任务
24、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性
B．明确性
C．现实性
D．层次性
25、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员
B．管理人员
C．工程监理人员
D．工程技术人员
二、多项选择题（共
25
题，每题
2
分，每题的备选项中，有
2
个或
2
个以上符合题意，至少有1
个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
0.5
分）
1、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。
A．连续25点以上处于控制界限
B．连续35点中仅有1点超出控制界限
C．多次同侧
D．同期性变动
E．100点中不多于2点超出控制界限
2、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位
B．实行技术负责人负责制
C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施
D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理
E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
3、标底价格的编制步骤包括__。
A．准备工作
B．收集编制资料
C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价
E．审核标底价格
4、限额设计控制工作的内容包括__。
A．重视初步设计的方案选择
B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破
C．加强设计变更管理
D．加强合同管理
E．严格控制施工图预算
5、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析
B．收集实际数据
C．进行项目计划值与实际值的比较
D．不断地与质量目标进行对比
E．采取控制措施以确保投资目标的实现
6、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书
B．工程竣工图
C．工程造价对比分析
D．竣工财务决算报表
E．建设项目财务结算书
7、下列各种说法中，不符合监理规划的说法是__。
A．制定监理规划是开展监理工作的第一步
B．监理作为一项系统工程，它相当于这项工程的初步设计
C．由监理单位技术负责人主持制定
D．它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件
E．监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件
8、Partnering模式的特征有__。
A．出于自愿
B．高层管理的参与
C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同
E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
9、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。
A．按子项目分解
B．按投资构成分解
C．按时间分解
D．按净现值分解
E．按终值分解
10、非节奏流水施工的特点包括（）。
A．各专业工作队不能在施工段上连续作业
B．各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
C．相邻专业工作队的流水步距不尽相等
D．专业工作队数小于施工过程数
E．有些施工段之间可能有空闲时间
11、质量控制点是施工质量控制的重点，（）应作为质量控制点的对象。
A．隐蔽工程
B．主体工程
C．施工条件困难或技术难度大的工序或环节
D．采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节
E．基础工程
12、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。
A．安装单位质量管理检查资料
B．分包单位的技术资料
C．安装依据
D．设备、材料的质量证明资料
E．安装设备验收资料
13、监理大纲的作用是__。
A．为今后开展监理工作提出监理方案
B．指导监理机构全面开展监理工作
C．为监理单位承揽监理业务服务
D．编写监理规划的直接依据
E．具体指导监理各专业开展监理实务作业
14、按照反映的物质消耗的内容，可将定额分为（）。
A．人工消耗定额
B．预算定额
C．材料消耗定额
D．概算定额
E．机械消耗定额
15、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整
C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定
D．观感质量验收应符合要求
E．质量检查记录齐全
16、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法
B．量测法
C．猜测法
D．横道图法
E．试验法
17、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。
A．审查设计概预算
B．对工程项目造价目标进行风险分析
C．开展限额设计
D．审查工程变更
E．审核工程结算
18、工程计量的依据一般有（）。
A．质量合格证书
B．工程量清单前言
C．工程量清单技术规范
D．设计图纸
E．施工图纸
19、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等
C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波
D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
20、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境
B．工程作业环境
C．工程周边环境
D．工程经济环境
E．工程地区环境
21、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等
B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求
C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性
D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求
E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面
22、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。
A．作业技术交底
B．设计交底和图纸会审
C．施工组织设计审查
D．施工生产要素配置质量审查
E．审查开工申请，把好开工关
23、工程项目竣工决算的内容是（）。
A．竣工结算书
B．竣工财务决算说明书
C．竣工财务决算报表
D．竣工工程平面示意图
E．工程造价比较分析
24、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此__。
A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责
B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔
C．不仅可以另行委托其他施工单位，还应就造成的损失提出索赔
D．处理完原施工单位质量问题后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位
E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位
25、质量数据的收集方法有__。
A．等距抽样
B．二次抽样
C．全数检验
D．随机抽样检验
E．分层抽样
篇3：盘县道路工程机械施工合同
盘县道路工程机械施工合同 本文关键词：盘县，工程机械，施工合同，道路
盘县道路工程机械施工合同 本文简介：贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区连接道路工程(亦资孔至火铺连接线)机械作业施工合同承包人：贵州世纪人和建设工程有限公司分包人：签订日期：机械作业施工合同承包人（甲方）：贵州世纪人和建设工程有限公司通讯地址：法定代表人：签约代理人：联系电话：分包人（乙方）：住所：法定代表人：委托代理人：联系
盘县道路工程机械施工合同 本文内容：
贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区连接道路工程
(亦资孔至火铺连接线)
机械作业施工合同
承
包
人：贵州世纪人和建设工程有限公司
分
包
人：
签订日期：
机械作业施工合同
承包人（甲方）：贵州世纪人和建设工程有限公司
通讯地址：
法定代表人：
签约代理人：
联系电话：
分包人（乙方）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》，并结合工程的实际情况，甲方同意将贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区连接道路工程(亦资孔至火铺连接线)机械作业以包机械设备、包机械施工的形式分包给乙方施工，并由乙方对该工程进行专业施工和管理。
为了双方更好地履行合同条款，便于现场施工,满足甲方要求并顺利完成工程施工任务。经甲乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行。
一．工程概况
1.1工程名称：贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区连接道路工程(亦资孔至火铺连接线)
1.2工程地点：贵州省六盘水市盘县
二．工程分包方式
2.1乙方包机械设备（保证随叫随到，服从甲方统一安排管理）、包机械操作用工（持证上岗）、包机械施工、包人工配合机械作业、包施工机具、包机具、机械油料、机械自行保养、包机械进出场、包保险费用、包赶工费用、包质量、包工期、包管理、包安全、包文明施工、包风险、包验收、包检测合格、包与其他专业工种的配合等该分项工程图纸及规范内的全部工作内容。
乙方签订本合同时已对建设单位资信情况、工地现场情况、甲方与建设单位的合同约定以及履约风险进行了全面分析和理解，乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的承包范围内的一切风险，特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修等。
2.2乙方在本合同承包范围内的施工管理和预结算中，负责全过程履约，承担各项义务和责任，并承担履约过程中的经济责任与法律责任。
三．工程分包范围及内容
3.1承包范围：本工程包含但不限于以下工程内容：
（1）路基施工机械作业：原地貌清表、红线范围内障碍物拆除、路基填筑、边坡修整、石方路堑开挖、破碎、挡土墙基础开挖、回填等
（2）管沟机械施工：涉及本项目施工范围内所有管沟开挖、回填及人工配合等
（3）路面底基层、基层机械作业：级配碎石底基层、水泥稳定碎石基层机械及人工作业
（4）人行道：基础开挖、回填、平整
（5）其他：施工范围内的垃圾清运等
以上机械作业包含但不限于：场地外机械运输材料（如砂石厂运输材料到施工现场等）、场地内材料运输（从挖方段落运输至填方段落等）及分项工程自身施工的机械作业及人工配合辅助作业等。
3.2路基、路面及管沟施工：以甲方提供的经建设、设计、监理、施工、审计机构及有关单位确定的原始地貌图、施工图、设计交底与图纸会审纪要、设计变更通知（或技术核定单）为准，完成合同范围内的原地貌清表、土石方破碎（或控制性爆破）、开挖、装车外运、外购砂石运输、外购级配碎石运输、水泥稳定碎石运输、土石方回填、渣场倒弃、场内地上地下设施所需的保护措施、地上地下排水、边坡修整、弃土场费用等和本工程相关的全部机械作业及人工辅助工作内容等。
3.3其他工作范畴（包括但不限于以下工作）：
（1）
场区内外地上地下设施的保护，包括场地内光纤、燃气管道、电力线路、水井、城区道路及市政公用设施等保护措施。
（2）
负责上述工作施工过程中与周边居民或单位的协调工作。
（3）
施工范围内现有建筑物、构筑物的拆除（如有），并将拆除的建筑废渣清运至建设单位或甲方指定的渣场。
（4）
配合甲方进行本项目施工的其他工作，并无条件为在场内施工的其他相关单位提供必要的配合。
（5）
施工过程中负责将整个场区雨水、污水有组织接入场外排水管网。
（6）
此外，乙方还须负责属于本工程施工相关之事项，如：环境清理、市容维护、交通及民扰调停及爆破影响处理等其他所有工作。
（7）
施工中开挖出的石材（主要是毛石），如甲方需要，乙方必须按甲方要求在场内进行堆放，乙方不得自行处理。
（8）
施工过程中的临时便道修建及维护工作。
（9）
甲方书面委托乙方实施的其他工作。
对于上述承包范围，根据乙方的履约情况，甲方有权进行调整和另行分包，分包单价亦不予调整，乙方无权向甲方主张任何赔偿，乙方对此无异议。
4．
计价依据及计价方式
4.1机械作业施工计算规则：
（1）
施工过程计量以乙方现场实际完成的工程量进行计量，竣工验收前计量以甲方、监理、中建四局、政府验收合格的产品进行计量。
（2）
对乙方完成本项目机械作业，已经全面包含了材料运输费用、弃土场费用、人工费、材料费（含辅材）、机械费、机械进出场费、安全文明施工费、临时设施费用、夜间施工费用、赶工费用、风险费、管理费、利润、税金等全部费用。
（3）
对于以上费用采取分项工程计价，计价清单如下：
贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区连接道路工程(亦资孔至火铺连接线)机械作业清单
序号
项目
单位
工程量
单价（元）
承包方式
备注
1
机械挖土方淤泥及外运
M3
30
单价承包
含税、运距9km内，含弃土费用
2
机械凿石
M3
80
含税、含凿石、挖装运、运距2km
3
抛石挤淤
M3
62
含税、含抛石挤淤，以现场实际收方工程量除以1.3的松装系数
4
渣石
M3
30
含税、含抛石挤淤，以现场实际收方工程量除以1.3的松装系数
5
路基摊铺碾压
M3
3
含税、分层碾压厚度最大为50cm，符合设计及规范要求，含平整、开台阶、摊铺、，大青沟填方按设计计量，其余按收料数量除以1.3的松装系数
6
毛石
M3
50
含税、运到现场，以实际收方计量
7
碎石
M3
60
含税、运到现场，以实际收方计量，该时间段为2016年10月15日以前
8
一类砂
M3
60
含税、运到现场，以实际收方计量，该时间段为2016年10月15日以前
9
二类砂
M3
45
含税、运到现场，以实际收方计量，该时间段为2016年10月15日以前
10
粉砂
M3
70
含税、运到现场，以实际收方计量，该时间段为2016年10月15日以前
11
砍树挖根
棵
10
含税、不分树直径、现场签证，以实际发生工程量为准
12
级配碎石
M3
95
含税、按设计及规范要求进行施工，含包料，含运输到现场、摊铺，碾压及技术要求
13
水稳层
M3
170
含税、按设计及规范要求进行施工，含包料，含运输到现场、摊铺，碾压及技术要求
14
雨污管沟开挖
M3
9
含税、含挖、含人工配合
15
沃尔沃460
小时
520
含税、含机械、含人工
小松360
小时
400
含税、含机械、含人工
小松240
小时
320
含税、含机械、含人工
16
小松240加破碎头
小时
420
含税、含机械、含人工
卡特350
小时
400
含税、含机械、含人工
卡特300
小时
320
含税、含机械、含人工
沃尔沃100
小时
480
含税、含机械、含人工
17
挖沥青路面部分雨污管沟沟槽（沥青路面部分）
M3
20
含税、含机械、含人工
挖沥青路面部分雨污管沟沟槽（非沥青路面部分土方）
M3
30
含税、含挖、装、运、弃，运到指定地点，运距6km以内、含机械、含人工
挖沥青路面部分雨污管沟沟槽（非沥青路面部分石方）
M3
80
含税、含破、装、运、弃，运到指定地点，运距9km以内、含机械、含人工
18
建筑垃圾清运
M3
30
含税、含破、装、运、弃，运到指定地点，运距9km以内、含机械、含人工
19
清表（面积x30cm）
M3
19
含税、含破、装、运、弃，运到指定地点、含机械、含人工
20
机械凿石
M3
80
含破碎、收集、装、运、回填大青沟及挡土墙砌筑，破碎材料只限于本工程使用，不得外运
21
渣石（亦资孔至火铺段）
M3
55
含税，以现场实际收方数量除以1.3的松装系数，时间段为：2016年10月15日至2016年12月31日
22
渣石（火铺至终点段）
M3
41
含税，以现场实际收方数量除以1.3的松装系数
23
砂类（火铺至终点段）
M3
70
含税，运到现场指定地点（一类）
24
挡土墙片石（火铺至终点段）
M3
50
含税，运到现场指定地点
25
砂类（火铺至终点段）
M3
60
含税，运到现场指定地点（二类）
注：挖方工程数量以设计图纸为准，路基填方数量以压实方量为准（乙方卸货数量），压实方量=现场收方（松方）/1.3（压实系数），填方摊铺、碾压数量以现场压实方量为准。砂、石数量以现场收车方量为准。
4.2本合同约定为甲方与乙方的最终结算总价为含税价，乙方需按国家税收政策完税，并向甲方提供符合甲方财务要求的足额、有效、合法、合规的增值税专用发票，税率为17%。
乙方自行完税，否则，甲方有权拒付工程款。如由于乙方原因不能完税，由此造成的所有费用及损失均由乙方全部承担。
乙方在收取工程款前，应当按照国家有关规定及以下开票信息及时向甲方提供与收款金额一致、合法有效的增值税专用发票（具体税率依照国家相关税务法律法规要求进行确定），否则，甲方有权不予支付工程款；
因乙方不及时提供增值税专用发票或提供虚假发票而引起的责任及不利后果由乙方承担，如因此造成甲方的任何损失，均由乙方自行承担，且不免除提供发票的义务。因国家和当地税务政策变动，甲方有权要求乙方按变动后的政策办理相关税务业务，乙方无条件接受，不得以任何理由拒绝。
增值税专用发票开票信息具体如下：
名称：贵州世纪人和建设工程有限公司
统一社会信用代码：91520121MA6DL3X53D
地址、电话：贵州省贵安新区贵安电商生态城内
0851-85566888
开户行及账号：贵阳农村商业银行股份有限公司铝建支行，
820000000000420868
4.3上述价格中除以上内容外还包括下列各指标价：质量指标单价为合同决算价的5%，工期进度指标单价为合同决算价的3%，安全生产、文明施工指标单价为合同决算价的1%，自备管理人员到位指标单价为为合同决算价的1%，以上指标单价按照乙方实际施工过程中的履约一并进入决算。
如果乙方未能按照合同约定做好相应工作，则视为乙方违约，甲方将在决算时按照指标价的含量乘以决算总价作为乙方违约金予以扣除。
5．
工程款支付及竣工决算
5.1本工程无预付款
5.2付款方式同中建四局（工程总承包方）与业主签订的合同为准。
5.3乙方开具增值税专用发票作为付款前提，税额同4.6条要求。
六．工程工期要求
6.1本工程合同工期按甲方与发包人签订总包合同中的约定条款履行。暂定开工日期为:2016年
7
月
15
日
，完工日期为:2017年
6
月30
日，总工期350天，包含节假日、正常气候影响、政府要求性停工等。
具体施工日期以甲方的通知为准，乙方必须在甲方要求的工期内完工，并满足甲方工期的要求。
6.2如发生不可抗力产生影响连续达三天以上时工期可以相应顺延。但乙方必须以书面报告的形式报甲方有关部门签认，否则甲方将不予认可。甲方在收到报告后3日内予以答复。
6.3甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护好已完工程。
因甲方原因造成停工的，经甲方代表确认，同意顺延工期。但顺延期内不计任何停、窝工期间的工期和费用。
非因甲方原因，分包工程被迫停工或停建，乙方应自行采取妥善措施规避损失，乙方无权向甲方主张人员窝工、机械闲置、材料浪费及其他一切费用或损失。
因乙方原因造成停工且影响到其他施工队伍的正常施工，乙方应承担违约责任。按每停工一天
5000
元支付甲方违约金，并承担由工期延误带来的一切损失，如果因乙方停工原因造成不能按期完工，项目部人员及班组作业人员无法入住正常使用，由乙方承担违约责任，违约金为合同总价10%。
七．工程质量及检验验收
7.1乙方进场的机械设备性能必须良好，能满足设计和规范要求的正常施工要求，路基压实、边坡修筑、水泥稳定碎石等施工必须符合设计及规范要求，保证产品合格。
7.2乙方提供的砂、石、碎石等质量必须符合市政道路工程施工质量验收标准要求。
7.3乙方所施工的部分工程质量确保一次交验合格，否则乙方向甲方支付工程造价1％的违约金。
7.4乙方须严格按甲方提供的设计图纸进行施工及供货，严禁偷换材料，若乙方未使用约定规格、等级的材料，除按工程总价的5％向甲方支付违约金外，还需赔偿甲方因此而受到的其他损失。
7.5工程完工后15天内，以书面形式通知甲方组织相关人员进行验收，并签署《分项工程验收交付单》，办理移交手续，等待整个项目完工后统一组织竣工验收，在此期间乙方负责全过程的成品保护工作，直至项目竣工验收，竣工验收完成后进入保修期。
7.6项目竣工验收由甲方组织相关各方（中建四局、监理、政府、设计）进行，乙方参与，对验收过程提出的质量问题应当限期整改完成，期限为7天，整改完成后重新组织验收。如再次验收仍然不合格，由甲方自行进行维修、返工等，直至工程合格，发生费用从乙方双倍扣除，乙方并承担违约责任，违约金为工程总造价的1%，从乙方一次性扣除，乙方对此表示认同。
八．安全及文明施工
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，保证安全生产措施费的投入
，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的检查监督。合同约定的计价方式已含安全风险及安全费用，乙方确保自身有能力承担该工程安全风险，施工现场所发生的一切安全事故均由乙方承担。
8.2乙方在施工过程中应杜绝发生重大质量、安全事故，如果发生该等事故，乙方应及时处理，费用由乙方自行承担。同时乙方必须确保不使甲方受此等事件影响及不产生社会影响。一旦因乙方发生的该等事故导致甲方被上级主管部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时，乙方须对此承担全部责任，并承担30万元/次的违约金。乙方在支付违约金的同时应积极配合当地政府或甲方上级主管部门的要求尽早消除影响，恢复甲方名誉，并承担由此发生的一切经济费用。如果乙方处理此等事件不力，甲方有权无条件解除本合同，乙方应无条件在甲方要求的时间内退场。乙方退场后，甲方方可与乙方就前期完成的产值进行决算。决算金额。
8.3乙方必须对安全生产负全面的责任，切实加强安全管理，必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具，改善劳动条件。
8.4
任何人员不得随意破坏安全设施，不得私拉乱接，施工现场临时用电、安全设施等使用必须符合甲方和甲方上级单位相关规定的要求。
8.5乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工的有关规定，严格按照标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查以及甲方的大检查。采取必要的安全防护措施，对查出的问题应及时予以整改，消除事故隐患。甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为，责令乙方限期予以整改。若在整改期限内未能完成整改或整改达不到要求，视为乙方违约。根据情节轻重乙方应承担违约责任。违约金额为5000-10000元/次。该违约金由甲方在支付乙方当月的进度款中直接扣除。违约金的扣除不影响乙方继续整改的行为及所增加的费用。乙方依然必须在甲方要求完成整改的时间内继续整改至合格为止。
8.6乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场文明施工，施工现场要求每天下班前材料堆码规范，不得到处乱扔，做到工完场清。乙方所有施工的垃圾若不按甲方的要求进行清理，则甲方按另行安排人员进行清理，甲方按实际清理费用的2倍从乙方应得款中扣除，且不需经过乙方同意。
8.7严格执行安全生产各项法规、法令和本企业规章制度。不违章指挥、不违章作业，确保安全无事故。凡因乙方雇佣人员故意或过失造成的一切伤亡事故或因疾病所发生的经济损失均由乙方雇主自行承担，同时承担各级主管部门的处罚。
九.材料管理
9.1本工程中涉及所有工程材料除甲方认为有必要指定供料商外，其余材料均由乙方自行采购。乙方提供的材料应为合同约定的合格产品，本工程乙方所有材料由乙方提供合格证，并承担检验及试验费用（综合单价已包含此费用）。
9.2材料进场时必须按照甲方文明施工要求做好装卸、堆码、保管工作。
9.3
乙方自行采购的材料必须是满足图纸、建设方要求的合格产品，具有出厂合格证等质量证明文件。如材料进入现场经抽验达不到合格标准，乙方应无条件退货，并重新采购。
十.施工机械设备管理
10.1本工程施工所需全部机械设备由乙方自行提供，相关费用含在合同约定的计价方式中。
10.2乙方在自行配备的机械设备进场前应当向甲方提交设备清单，并提供产品合格证、使用说明书及出厂厂家、编号和日期标志等资料，经甲方核准后方可进场使用。但甲方的核准并不能免除乙方对其自行配备的机械设备应当承担的任何责任。
10.3乙方应严格遵守甲方对机械设备的管理规定，并负责对机械设备进行维护、保养及维修，保证机械设备的完好率及出勤率。由于乙方原因造成的损失及费用支出均由乙方承担。
10.4乙方对机械设备的使用和管理必须符合有关的安全操作规程和管理规定。
10.5乙方必须配备持证电工对现场用电进行维护、保养及保证现场用电安全，夜间加班所用照明线路、灯具均含在承包价格内，由乙方根据现场需要进行配备。如因用电不当发生伤亡事件，所发生的一切费用由乙方自行承担。如涉及刑事责任也概由乙方负责，与甲方无涉。乙方应保证甲方免受该等责任。
10.6乙方在施工中应按规定要求使用机械设备，做好机械设备施工中的维护、保养工作。保证每天工作结束后机械设备完好无损，加工场地干净整洁，达到文明工地的要求。
10.7每台机械设备应按要求配备相应数量的持证操作人员，如因未持证上岗造成的安全事故由乙方承担全部责任。
十一．甲方职责
11.1甲方委派
同志为驻工地代表，负责合同履行，对工程工期和质量等进行监督检查。联系电话：
11.2按本合同约定支付工程款。
11.3向乙方提供本工程施工图纸及其他相关资料。
11.4负责施工现场的管理、协调、控制，工期、质量、安全文明等的检查和监督。
11.5甲方对乙方采购材料的质量进行监督、检查，确保工程材料达到国家和建设单位要求。
11.6甲方对乙方工期、质量、现场安全生产及文明施工进行监督、检查。
11.7开工前，向乙方进行全面的安全技术交底，下达施工任务，委派管理人员进行现场指导、监督。
11.8对乙方完成的工程量进行计量及质量检查。
11.9负责对乙方承包工程的测量放样及复测，对重点部位进行监测。
11.10负责对乙方承包的工程进行有关试验检测，如检测单项不合格一次扣除2000元，上不封顶。
11.11工程完工后，及时组织相关各方进行验收。
11.12工程竣工验收合格后按照合同约定及时办理结算工作。
十二.乙方职责
12.1乙方委派
同志为驻工地代表，负责合同履行，解决具体事宜。联系电话：
。
12.2乙方应组建强有力的管理人员、足够的劳动力和配备足够的施工机械、设备对工程施工进行有效的管理和控制，执行有关技术规范和标准，确保工程工期和质量，实现安全生产、文明施工，达到合同约定的标准。
12.3乙方必须服从甲方、建设单位及监理人员的施工安排、协调管理和监督检查，按照双方确认的现场施工图及进度计划进行施工。
12.4乙方必须材料质量证明文件，证明材料合格有效，不得使用假冒伪劣产品，否则一切后果由乙方承担。
12.5施工中所用的自身采购的材料必须向甲方提供有关的出厂证、合格证等质保资料，其费用已包含在乙方的报价单价中。
12.6遵守政府有关部门对施工场地交通、环保、施工噪音以及安全生产等的管理规定，有关手续由甲方办理。如在施工过程中违犯本条款规定受到政府处罚则由乙方自行协调并承担由此发生的一切费用。
12.7乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷盗现场用料。如有违反现场管理制度的不法行为，视为乙方违约。乙方应向甲方支付1000元/次的违约金。。
12.8该项目为垫资项目，在甲方未收到工程款前，乙方自行解决农民工资、材料及机械使用费用等，要坚决杜绝民工就劳务报酬上访事件的发生。如果发生此等事件，则视为乙方违约。违约金为总产值5%，该违约金由甲方在支付乙方的工程款中直接扣除。
12.9乙方在合同履行期间不得以未收到工程款为由停工并与甲方发生争议。如发生此类事件，甲方有权终止合同。
12.10工程期间如遇建设单位原因停工，甲方有权终止合同，乙方应无条件执行并不得以此为由要求甲方补偿及与甲方发生法律纠纷。
12.11乙方人员一律不得将家属、小孩带进工地住宿。所有职工一律在食堂就餐，不得在宿舍内使用电炉、电饭锅、电炒锅、煤气炉等煮饭炒菜工具。一经发现甲方将按照有关管理规章处以当事人重罚，同时追究乙方管理不善之责任。
12.12乙方按照合同约定的工期完成安装任务。
12.13乙方按照设计及规范要求进行材料采购及施工，如乙方承包的工程质量达不到设计及规范要求，甲方不予以验收，由此造成的一切损失由乙方自行承担，同期不予以顺延，同时对甲方承担违约责任，违约金为合同总价的5%，从结算款项中一次性扣除。
12.14乙方必须按照甲方批准的进度计划安排施工，进度符合甲方总体部署要求，包含一切赶工及夜间施工费用措施，如达不到甲方要求，对甲方承担违约责任，违约金为合同总价的2%，从结算款项中一次性扣除。
12.15乙方必须配备数量足够、性能良好的施工机械、持证上岗操作人员，如机械设备达不到要求，导致进度滞后、质量不合格，按照12.13、12.14条处理，如由未持证上岗的人员造成的一切后果，由乙方自行承担所有损失，并对甲方承担违约责任，违约金为合同总价2%，从结算款项一次性扣除。
12.16在施工过程中，协调当地居民及政府关系，凡是与当地发生冲突或者造成经济损失，由乙方承担全部责任。造成严重后果的，按照影响程度进行处理，一次性罚款为5~20万元，后果特别严重的清除出场并移交司法机关处理。
12.17乙方自行解决住宿及生活问题，乙方人员的所有费用由乙方自行承担。
12.18乙方进场后，15天作为试用期，在试用期内技术管理、资源配置、组织生产、安全文明施工、甲方配合协调和相关遵纪守法等达不到甲方要求的，甲方有权终止合同并辞退。乙方擅自离场造成的损失由乙方自行承担，甲方不予以结算。
12.19工程在隐蔽验收前，及时通知甲方组织相关各方进行隐蔽验收，合格后进入下道工序施工，凡是未隐蔽验收，擅自予以隐蔽的，工程量不予以计量。
12.20工程完工后，做好成品保护工作，直至项目竣工验收，竣工验收之日及为保修期起算之日，保修期内做好维修工作。
12.21材料进场后，由双方确认工程量、验收质量，原始验收单据必须由当事人签字，并堆放至指定位置。
13.
质量保修
13.1乙方施工的市政道路工程质量保修期为一年，自竣工之日起起算。
13.2乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成的损坏，乙方可以提供维修服务，维修费用由甲方承担。
13.3乙方施工过程中因自身原因造成的返工损失由乙方自行承担。
13.4质量保修金：待保修期满，扣除所发生的保修费用后无息支付。
13.5在保修期内任何时候，乙方应在接到甲方维修通知后两天内赶到现场进行维修，认真负责完成保修任务，否则甲方有权另行安排人员进行维修，维修费用由乙方承担，同时甲方向乙方收取维修费用20%的管理费。维修费及管理费从保修金抵扣，不足部分甲方有权向乙方追偿。
十四、违约责任与争议
14.1施工质量达不到约定的质量验收标准的，乙方应无偿返工直至达到标准并承担因返工造成的以下损失：
14.1.1自身返工所需的人工、材料、机械等费用；
14.1.2返工过程中造成其他工序的配合用工及所需的材料、机械等费用；
14.1.3在竣工验收前，由于返工造成逾期交付的应承担违约责任，按照12.3条处罚标准进行。
14.1.4单项工程返工超过两次的，每返工一次乙方将向甲方支付该项工程返工人工费用的50%做为乙方的违约金；
14.1.5经过返工后质量仍然达不到约定标准的，除按照本合同4.3条款质量指标管理中约定的2%的质量扣减指标外，乙方还将向甲方支付工程总价1%的违约金，并承担甲方的一切损失。
14.2
若乙方分包范围内的工程存在重大安全隐患导致甲方受到经济处罚时，乙方承担其相应数额的全部违约责任。
14.3
乙方分包工程的项目部在接受甲方或甲方上级单位安全生产检查时，若乙方分包的范围内存在重大安全隐患而受到处罚时，乙方承担与项目部被处罚的同等数额的经济违约责任，该违约金额应现场执行。
14.4乙方必须加强对专业施工队的管理，不得拖欠农民工工资，包括但不限于因上述原因造成的与本工程有关的各种纠纷，一切法律责任、经济责任、行政责任等均由乙方承担，并且甲方有权视情况严重程度，要求乙方承担
1000～5000元违约金；情节特别严重时，甲方有权单方解除合同。
14.5如果乙方未经甲方许可，中途自行退场。则乙方将承担由此给甲方造成的一切损失。同时甲方对乙方已完工程先根据原合同决算方法进行决算后按照其80%的工程款作为最终决算款。其余20%作为本条款的违约金。
14.6乙方如果违背投标承诺书中的相关条款，均视为乙方违约。甲方将按照乙方承诺书中约定的承诺计算其费用后扣除。
14.7上述所发生的违约金或赔偿金，甲方有权在给付乙方工程款时扣除。
14.8一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍需继续履行合同。
14.9在本合同履行过程中发生的争议，双方应本着实事求是的友好原则，协商解决。协商不成时，向贵州仲裁委员会申请仲裁，但必须：
14.9.1不涉及到诉讼部分的工程应照常进行；
14.9.2涉及乙方退场的应先退场再申请仲裁；
14.9.3竣工或合同期满的应先交工后申请仲裁。
15.
禁止转包或再次分包
15.1乙方承建本项目机械施工作业必须要有相应资质，禁止无资质施工。
15.2乙方不得将本合同工程转包给其他单位或个人、或者将本合同工程肢解之后以分包的名义转包给其他单位或个人，否则，经查实，甲方有权单方面解除合同，乙方须在48小时内退场（现场清理干净，人员及相应设备撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并按已完工程造价的20%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。
15.3
禁止将本合同内容的任何部分再次分包出去。
十六.合同的解除、终止
本合同双方签字盖章后生效，工程完工且工程款支付完毕自行终止。乙方如有下列情形之一时，甲方可随时终止或解除本合同。
16.1乙方管理存在重大问题，经整改后仍然不能满足工程要求；
16.2乙方将工程转让他人承包或再分包的；
16.3乙方不按合同约定发生重大劳务人员上访事件；
16.4不经甲方同意随意停工以及发生影响工程工期及质量事件后处理不力等。
十七.其他
17.1本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效；壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
发
包
人：（公章）
承
包
人：（公章）
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：*年*月*日*年*月*日