篇一:基础设施施工合同
基础设施施工合同
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方,为了明确甲、乙双方责任,确保工程质量,保证工程进度,按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程
2、工程地点:西吉县什字乡马沟村
3、工程内容:建设暖棚牛舍1座495平方米,冷配改良点1处40平方米。
4、工程造价: 元(大写: )。
5、资金来源:合作社自筹
6、合同附件:施工图纸。
二、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续
2、指派专人对工程进度、质量进行监督,组织施工验收。
(二)、乙方职责
1、认真做好施工前的各项准备工作。
2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工,确保工程质量,保证施工进度,按期完工。
3、组织好安全施工,施工中发现的一切工伤事故,均由乙方自己负责。
4、工程竣工前,负责现场清理,并按时提交完整的施工验收资料。
5、本合同不得转主承包。
三、工程质量,施工验收及付款方式
1、工程质量必须符合建设要求,隐蔽工程完成后,由甲方检查验收后进行下一工序的施工。
2、在施工过程中或竣工验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应及时负责无偿停工或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,方可进行下道工序或移交。
3、付款方式:经甲乙双方协定,工程款项待完工后一次性付款。
四、质量保修及违约尝赔
1、承包人应按工程质量保修的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、甲乙双方必须认真履行职责,严格按合同要求办事,不按合同要求造成损失的,按照合同法有关规定处罚。
五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
六、本合同自双方签订之日起生效,在全部工程验收并结算尾款后自动失效。
甲方:法人代表(签名):
乙 方: 法人代表(签名):
签订地点:
签订日期:
篇二:建筑基础工程施工合同
建筑基础工程施工合同
工程名称 : 顺和花园小区
发 包 方 : 江苏华宝建设工程有限公司
承 包 方 : 菏泽市华建岩土工程有限公司
发包单位: 江苏华宝建设工程有限公司 (甲方)
承包单位:菏泽市华建岩土工程有限公司 (乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识:
1. 第一条 工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程内容:
4. 承包方式:包施工包检测(检测项目:每栋楼三颗静载,20%小应
5.
6. 施工期限:准)
7. 工程质量等级:
8. 第二条 工程价款及取费依据
1. 工程单价:
2. 工程总价:
3. 第三条 甲方责任
1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。
2. 负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。
3. 提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。
5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
6. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。
7. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天2000天。甲?a href=http://www.16fw.com/jhfy/ target=_blank class=infotextkey>讲话春贤娑笆备犊睿斐梢曳酵9ぃ坑馄谝惶煜蛞曳街Ц队Ω豆こ炭畹耐蚍种宓奈ピ冀穑馄谧畛げ怀?天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。
9. 第四条 乙方责任
1. 根据图纸要求,设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。
2. 依照设计图纸的技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。
3. 及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。
4. 属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。
5. 工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
6. 第五条 工程变更及施工签证
1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。
2. 因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。
3. 施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。
4. 第六条 工程竣工结算
1.
2. 50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
3. 工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。
4. 第七条 工程质量及验收
1、GB50202-2002(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。
2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。 3、工程验收后,乙方交甲方如下材料:
1. (1) 材料试验记录
2. (2) 桩位竣工平面图
3. (3) 工程设计变更及现场签证记录
4. (4) 现场施工记录
5. 第八条 物资供应
本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。
1. 第九条 设计变更
施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。
第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。
第十一条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。 第十二条 争义的解决方式
如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。
第十四条 备注:
甲方(公章): 乙方(公章):
甲 方 签 字: 乙 方 签 字:
2011年08 月03日 2011年 08月03日
篇三:基础设施项目框架协议书
基础设施项目
框架协议书
立协单位: 人民政府(简称甲方)
(简称乙方)
为了加快 基础设施建设步伐,适应经济快速发展的需要,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就 基础设施建设项目达成如下协议:
一、合作建设项目名称及规模基础设施项目建设,建设期为年至年,总投资约 亿元人民币。
二、项目地点及开工时间 基础设施工程建设项目由甲方提供计划,乙方总承包施工,开竣工时间由双方根据具体项目在单项工程施工合同中确定。
三、合作方式
1、甲方项目由乙方总承包施工。即甲方负责图纸设计和监理,乙方投资市政、交通、水利及城市功能、城市公益等基础设施建设。基础设施(除构造物)工程乙方负责出资65%,基础设施中的构造物工程乙方负责出资50%,按设计图纸施工,各分项工程由甲乙双方在不违背本协议条款前提下签定单项施工合同。乙方的施工企业必须具备国家规定的相关资质。
2、为了更好的为 基础设施建设工程项目服务,甲、乙
双方本着互惠、互利的原则,在协议履行期内,如因出现建设资金及还款困难,甲乙双方都有向对方提供融资担保的义务,该融资只用于框架协议范围内的 基础设施建设。
四、工程价格计算
1、甲、乙双方同意本协议内各单项工程验收后,由乙方编制工程决算书,预决算编制执行现行的相关定额、取费标准。双方根据具体工程项目的性质、功能在不同的单项工程合同中具体协商确定定额及标准,执行现行相关定额双方不得随意上浮或下调。材料价格按工程所在地级市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行,没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。
2、每个单项工程施工前,由乙方编制施工图预算,由甲方委托具有法定审核资质的社会中介机构进行施工图预算的审核,经甲乙双方共同确认后,作为工程进度付款的依据。图纸的变更导致工程量增减,由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可,进入工程决算。
3、工程竣工后,由乙方编制工程决算报甲方,甲方委托具有法定审核资质的机构进行工程造价决算审核,作为工程款的支付依据。
五、工程价款的支付及偿还
1、基础设施(除构造物)工程:
乙方每月25日将完成的工程量上报工程计量,甲方在次月5日前按乙方完成工作量的35%向乙方支付工程款。剩余65%的工程出资款在项目完工后由甲方分4年偿还乙方,依先后每年各偿还工程总价款的 30%、20%、10%、5%,每年分四次(每次间隔3个月)平均支付,
第一次付款时间为项目完工后的第一个月,此后每三个月付款一次。
2、基础设施中的构造物工程:
乙方每月25日将完成的工程量上报工程计量,甲方在次月5日前按乙方完成工作量的50%向乙方支付工程款。剩余50%的工程出资款在项目完工后由甲方分2年偿还乙方,依先后每年各偿还工程总价款的 30%、20%,每年分四次(每次间隔3个月)平均支付,第一次付款时间为项目完工后的第一个月,此后每三个月付款一次。
由乙方出资65%(或50%)的工程款,按中国人民银行同期贷款利率计算利息,利息计算起点时间为工程开工之日起至竣工之日的中间日,利息支付时间与工程款同时支付。
六、工程建设管理。
1、凡甲方提供计划的基础设施建设项目,由具备施工资质和施工能力的乙方总承包,不得分包。如需分包,需经甲方同意。
2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移、土源、临时用地、用电等工作。甲方协助乙方办理其在当地施工所需要的手续,在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。上述工作中产生的费用除施工产生的水、电费用由乙方支付外均由甲方承担。
3、甲方在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场,监理费用由甲方承担。
4、甲方负责协调解决各单项工程项目施工中的有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行,甲方应在工程开工前为乙方准备好施工所需的各种证件及承担相关费用。
5、乙方应根据施工图纸和甲方要求编制的施工组织设计送甲方审查,严格按照甲方提供的施工图纸,并严格按相关施工规范施工,自觉接受甲方和监理单位的管理和监督,确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。
6、乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作,树立良好的企业形象。
7、在每个单项工程完成施工合同约定内容的十五日内,甲方组织参建各方进行工程验收。在工程竣工后一年保质期内,如存在施工质量问题,乙方负责无条件修复或返工,并承担由此造成的费用。
8、乙方在施工期间如发现需变更设计,应及时以书面形式通知驻地监理工程师,经监理和业主确认后,甲方在七天内组织有关部门做出书面答复,如因答复不及时影响乙方施工,乙方工期顺延,并由甲方承担由此造成的损失。
七、安全生产与质量保证
1、在工程施工过程中发生的安全事故,概由乙方承担。
2、工程质量符合国家合格质量等级标准。
八、违约责任
1、甲、乙双方约定严格执行协议各项条款,并在本框架协议内签订单项施工合同。
2、若乙方非因不可抗力原因拖延工期,乙方同意按双方约定的合同工期,每拖延一天向甲方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。
3、若因甲方原因造成乙方延误工期,甲方同意按双方约定的合同工期,每拖延一天向乙方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。
4、甲方未按时向乙方支付工程款,甲方每拖延一天按单项工程总价款的千分之一向乙方支付违约赔偿金。
九、争议解决
在本协议履行过程中,若发生纠纷,双方应本着友好协商的态度解决,协商不成时可向人民法院提起诉讼。
十、其他未尽事宜双方协商解决,订立补充协议。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议自双方签字之日起生效。具体执行以单项工程项目协议为准。
甲方: 人民政府(盖章)
法定代表人(或授权人)签字:
乙方:(盖章)
法定代表人(或授权人)签字:
年月日