篇一：电力安装工程劳务分包合同
电力安装工程劳务分包合同
甲方：
乙方：
甲方委托乙方施工阿克苏市天源房地产开发的多浪河边地区公务员小区工程室内电力安装（不包括工程施工的临时电）工程。为明确和维护甲、乙双方责任权利，依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，双方平等、自愿、公平原则，就本工程施工安装协商一致，订立本合同：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围及内容：
阿克苏天源房地产公司开发的多浪河边公务员小区的电力安装工程（依电力工程图为依据）的施工及技术要求，见图。
四、承包方式：
单项承包：（包工不包料），甲方提供施工所需的一切材料；乙方负责施工的人员安排。
五、工程价款：
该工程以阿克苏天源房地产开发的多浪河边公务员小区24号楼、26号楼，共 平方，按每平方18元为依据，其中工程款总共 元（大写：），签订施工劳务合同。
六、预付款方式：
按工程进度结算：如工程完工三层付 ，六层付，主体完工付 。
七、结算方式：
工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款，将余款
在一个月内一次性付给乙方。
八、双方协作事项：
１、甲方负责：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度，监督乙方施工，及时指出施工中的缺点，由乙方无条件改正并返工，及时组织材料按时足额进场，不影响乙方施工。
２、乙方负责：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应，乙方须保质、保量、按时、按期完成工程的所有工作内容，不得影响其他工程。
九、质量要求：
施工工艺达到有关各方面的验收合格为准。
十、违约责任：
按国家的相关法律、法规追究对方的违约责任。
十一、争议的处理：
本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门协调，协商或调解不成的，按下列第 种方式解决。
１、提交 劳动 仲裁委员会仲裁。
２、依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，施工工作结束，双方所履行的条款完毕，自动解除。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
身份证号： 身份证号：
签字时间：年月 日
篇二：电力劳务分包合同
电力建设工程施工劳务分包合同
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格
二、工作期限
开始工作日期： 年月 日；
结束工作日期： 年月 日；
总日历天数为： 天。
三、劳务价款
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据2004年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日， 取机械费定额总价的50%。
2、劳务价款的支付
（1）合同生效即支付预付款 元；
（2）进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ；
（3）最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
四、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承包合同。
五、图纸
劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。六、劳务发包人义务
1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；
（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；
（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管；
3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务
1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；
4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协
调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认
1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；
2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款
十三、合同生效
合同订立时间： 年月日
合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。
劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
篇三：电力建设工程安装劳务分包合同
电力建筑工程安装劳务分包合同
合同编号：
甲方：湖北汉伟种猪有限公司 （以下简称甲方）
乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）
一、名称工程：
1、10kV东春线新增315配变线路工程
二、工程地点：阳新县田畈村
三、工程内容：
新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM，新立 电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。
四、工程工期
1、工程施工期限：从签定合同之日起到 2014年 08 月 10 日止。
2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。
（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；
（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；
（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；
（4）因第三方阻止施工；
（5）因甲方其它原因影响工程施工。
五、施工与设计变更、施工要求
1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；
2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；
3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。
六、甲、乙双方责任及义务
（一）甲方
1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；
2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；
3、责督促乙方按合同工期进行施工；
4、责工程施工中的青苗补偿；
5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；
6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。
（二）乙方
1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；
2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。
6、负责工程竣工验收。
八、承包方式、付款方式及结算
（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。
（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。
九、工程质量、竣工验收与保修
双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。
十、违约责任及其它
1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；
2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；
3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；
4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；
5、解决争议的办法：（1）双方协商解决；（2）诉讼至阳新县人民法院判决。
甲方（公章） 乙方（公章）
法定代表： 法定代表：
委托代理人： 委托代理人：
经办人：经办人：
年月日年月日