建设工程施工劳务承包合同 本文关键词：劳务，工程施工，承包合同，建设
建设工程施工劳务承包合同 本文简介：建设工程施工劳务承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：负责人身份证号：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于中心城住宅区1#、2#、3#、4#楼及商业6#、7#楼建设工程劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，
建设工程施工劳务承包合同 本文内容：
建设工程施工劳务承包合同
甲
方（发包方）：
乙
方（承包方）：
负责人身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于中心城住宅区1#、2#、3#、4#楼及商业6#、7#楼建设工程劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，订立本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行本协议。
一、承包方资质情况
资
质
证
书号码：
发
证
机
关：
资
质
专业及等级：
复审时间及有效期：
二、承包方工作对象及工程内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程概况：建筑总面积约；130000㎡，（其中住宅建筑面积约70000㎡，商铺建筑面积29000㎡，地下车库和绿化及架空层面积约30460㎡，其他用房面积约244㎡。
4、工程（一期3#、4#楼）承包范围：施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分（分包项除外）
5、分包项为：土方、门窗安装、防水涂料及卷材工程、内外墙粉刷、涂料、楼梯扶手、栏杆、电气和暖通、内精装修等工程。
6、承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全文明施工。
垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械，所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理，其费用包含在劳务费中。施工现场临建（民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试）也含在劳务费中，不再另行计费。
7、承包内容:
1).承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。主要工作为：基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。
2).基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。
3).所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位置卸车、码放，机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识，机械、材料回运的装车（主体人员离场前产生的装车）。
4).施工区域内所有临建工程的人工，主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设，保证现场临时设施的完善，临时用水用电的埋设及维修用工。
5).所有脚手架、安全网、防护棚、安全通道的搭设、拆除及安全文明施工的所有内容（不含外架的拆除），现场安全文明施工（含安全防护、卫生清洁临时设施和工地铁皮维护墙的搭建与拆除。
6).结构图中显示预留洞口、预埋插筋的施工及预埋铁件的制作和安装。
三、工程工期
1、开工日期：2014年
月
日竣工日期*年*月*日（共计
日历天数）2、进场时间暂定为：2014年
月
日（管理班子及班组长提前三天进场）
3、正式开工日期以甲方书面通知为准备。终止日期根据工程进度、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。
4、因以下原因，工期顺延（必须办理书面确认才有效）：
a、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震的影响）；
b、连续停水停电在8小时以上；
c、甲方不能按时提供开工条件；
d、因甲方材料供应或管理失误及工程进度款不按合同约定时间支付等原因造成的关键工作延误；
5、由于设计变更造成关键工作工期延误；
由于以上原因造成工期延误，工期顺延。其余乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促，工程实际进度与计划不符合时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，报甲方批准后执行。
四、质量标准
工程质量：符合施工图纸、国家的现行施工、验收规范和行业施工、验收规范要求及总承包合同要求。
五、项目经理（负责人）
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(负责人)为
，
职务：
，职称：
；
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理(负责人)为
，
职务：
，职称：
六、工程价款计取方式
1）、按国家规定的设计实际建筑面积256元/平方米计算；主体为140元/平方米砌墙为40元/㎡、抹灰为76元/㎡。
2）、时工8小时为150元/工日。大工200元/日。(本合同甲方以现金转账支付劳务费，包括挂靠劳务资质管理费用，不含税票。）
七、工程价款拨付方式
乙方须独立完成垫资施工（地下层）基础出±0.000上至六层标准楼面砼浇筑施工完毕后，经甲方及业主、监理方初步验收合格后，日内支付乙方已完成工程承包价的80%
，全部工程竣工验收合格支付到总价款的97%，剩余3%待工程发包方验收合格后质保期内没有质量问题壹年无息支付乙方
。
八、考核验收
本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、
安全生产
乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保安全施工。
A、乙方每天工作前，应进行班前安全教育，并做好相关记录。
B、乙方按项目部的安排做好三级安全教育，并必须每周做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识，并做好安全教育记录，特殊工作持证上岗。
C、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例，服从现场安全人员的指令，并接受相应的奖惩。D、甲方负责工人的劳务保险，如在施工中发生意外事故，除保险负责部分外，在壹仟元以内乙方负责，其余由甲方负责。
2、工程质量
坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工及验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心施工，确保工程质量达到合同要求。
A、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活，达到当地地级市优质结构工程。
B、乙方在施工过程中应根据甲方要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主，监理公司，设计院和甲方代表的检查检验，为检查验收提供便利条件。
C、工程具备覆盖、掩盖条件和达到中间验收条件，乙方应准备好自检资料。验收不合格，乙方在限定的时间内整改合格后重新验收。
D、项目质检员按照国家建筑按照工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项工程合格率达到合格。
九、成品保护
1、保护好钢筋、模板及其它预留、预埋半成品。
2、结构成品保护柱、剪力墙离地1.8米内阳角保护；榜样步包角保护。
3、其他成品、半成品保护工作；
4、工程变更：乙方按图施工，如有变更按现场签证实际工程量计算人工费及材料费。
5、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
3、文明施工
A、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场施工及住宿范围内的清洁卫生。
B、乙方作业层及施工材料堆放必须在甲方指定的地方且整齐井然有序。
C、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定的地方，不得到处乱丢。
D、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为，乙方必须服从甲方统一管理，不得与其他劳务队伍因材料、设备等原因发生争吵、打架等事件，否则每发生一次，每次罚款。
4、文明施工管理规定:
1、进入施工现场必须戴好安全帽，否则每人次扣款20元；
2、高空临边施工作业必须使用安全带，否则每人次扣款100元；
3、严禁酒后进行高空作业、机械操作，否则每人次扣款100元；
4、严禁从高处向下抛掷物料、施工垃圾、施工工具等，暂时不用的工具及施工材料不准放在外脚手架上，否则每次扣款200元；
5、施工过后的四口、五临边按规定进行安全防护，安全通道应及时搭设。否则按口、边数量每处扣50元；
6、严禁在施工现场随地大小便，每人次扣款50元；
7、未经甲方同意，乙方人员不得私接乱拉任何电器，否则扣款200元，并进行安全教育。如造成严重后果由乙方自己负责。
8、严禁在施工中打架斗殴，所造成经济损失由乙方自己负责，甲方对乙方并进行每次1000-5000元款，情节严重的送公安机关处罚。
9、在施工中严禁偷盗施工材料及设备，一经发现，扣款2000-5000元，并逐出施工队伍。严禁在施工中故意破坏施工设备，否则除按照原价赔偿损失外，另扣款1000-3000元，并逐出施工队伍。
10、本协议以上各项及各工种管理制度中规定的扣款以现金当场兑现，两天内交到项目部，否则以应扣款数额10倍的违约金从应支付劳务工程款中直接扣除。
九、甲方权力和义务
1、甲方职责
乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
A、政府及业主要求甲方办理的证件，由甲方负责办理有关涉及乙方办理证件（包括外来就业证、暂住证、计生证、项目出入证、4张1寸照片等）所需费用由乙方承担。
B、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及，解决施工中遇到的技术难题，甲方为乙方提供主要建筑材料，甲方按合同约定及时支付工程款，若甲方没有按时支付工程款，每日按未付工程款的1%赔偿乙方。C、以业主提供临时水源，水源、电源材料由甲方负责。（所有水电费由甲方负责）甲方为乙方提供施工图纸2套。
D、因甲方原因造成停工的人工伙食补偿，在3天以上每人每天80元/天。停工十天以上，甲方赔偿乙方的损失。
E、组建与工程相适应的项目管理班子，对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面组织实施施工管理、控制、监督、检查和验收的各项工作。
F、组织及负责对乙方施工作业人员进行技术交底，图纸会审，编制施工组织设计及进度计划，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
G、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
J、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
Q、按乙方提交的进度计划酌情合理提供施工所需的应供施工机械设备、材料。
X、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
十、乙方权力和义务
1、乙方责任
1）、乙方必须遵守甲方和业主的各项规章制度，服从甲方统一指挥调度。
2）、乙方必须把所需材料计划提前10天报甲方，乙方人员在施工重要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷盗，如有浪费、损坏或偷窃，甲方损失材料价值加倍向乙方罚款。
3）、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它进行施工作业必须工期、保质、保量地完成所承包的分项工程。
4）、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守规章制度、不扰民。
5）、对本乙方工程范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与工程发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；坚决服从上一级部门和其他行政机关监管部门的监督与指导。
6）、乙方根据施工组织设计进度计划的要求，每月底的前一天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。
7）承担由于非材料质量和甲方原因造成的质量修改、返工材料款、返工人工费、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种扣款。
8）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
9）按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10）做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种扣款。
11）妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施。
12）乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本合同约定作业有关的所有义务及工作程序。
13）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
14）乙方负责施工期间为确保安全生产所必须的安全帽、安全带、手套等常规劳动保护用品。如工地出现人身安全，消防等安全事故，所有损失由乙方承担。
15）乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方支付的劳务价款中已经包含了各项保险费用。因乙方未依据法律法规规定和本合同约定办理保险，导致行政处罚和劳务人员索赔，所有责任由乙方承担。
16）乙方施工所需材料应提前三天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一)。
17）乙方应妥善保管运至施工场地用于施工的材料和待安装设备、合理使用工程甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
18）乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
19）按照国家规定及本合同约定足额支付劳务作业人员工资。
20）负责现场生活区的日常清理、整理和保洁工作。
21）现场用水、电，除甲方负责到位部分以外的所有工作均由乙方负责。
22）乙方应指派专人负责工程测量、放线、放样工作，甲方进行复核和监督。
23）乙方要做好民工的工资支付工作，如因民工要求支付工资引起的上访、围堵公司或政府，举报等情况发生的，每发生一次，乙方需要支付甲方违约金十万万元，将从应付款项中直接扣除。
24）停工期间，乙方应负责施工现场的管理及保卫工作。
25）信守承诺、服从领导，否则由此造成经济损失等一切后果，由乙方自负并承担相应法律责任。
26）乙方组织的人员进场后，应按民工身份证所记载的名字书面向甲方提交工人名单。施工过程中有人员增减的要及时向甲方汇报。甲方有对工资发放的监督权。如果乙方未按时足额发放劳务人员工资，甲方有权在未付劳务费中直接向劳务人员支付工资。
十一、违约责任
1、甲?a href=http://www.16fw.com/jhfy/ target=_blank class=infotextkey>讲话丛级ê耸狄曳酵瓿傻墓こ塘炕虿话丛级ㄖЦ独臀癖ǔ昊蚶臀癖ǔ晡部钍保Π赐谝写罾氏蛞曳街Ц锻锨防臀癖ǔ瓴糠值睦ⅰ?/p>
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付
元的违约金；
2)乙方在本合同签订时，应缴纳人民币：陆拾万元￥：600000.00元的履约保证金，该保证金在本合同所有工程基础3#、4#返还乙方四十万元，余下二十万由乙方完成本项目六万平米施工后全额返还。
3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失外，延误的工期不予顺延。还应向甲方支付违约金1000.00元/日。严重影响施工进度的，甲方有权终止合同。
4）、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十二、其他事项
1、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款。
2、如乙方不履行合同，中途退场或达不到合同要求被责令退场，已完成部分全部按75%结算，其余款作为支付甲方的违约金。
3、甲乙双方特别声明并承诺：凡是违背本合同内容条款的一切签证，在付款结算时均作无效处理。。
4、甲方与建设单位所签署的施工合同是本施工承包合同的附件，乙方必须同意接受甲方与建设单位所签合同的全部内容和全部条款，并全部履行。甲方与建设单位的所有文件和本合同之处的所有补充合同、协议与本合同等法律效力。
5、辅助用工：施工现场文明施工用工、施工用水、用电和分配电箱至用电器的维护电工、楼层清洁卫生维护及施工设施维护的辅助用工等所有与本分包工作内容有关的用工（即本分包工程结算应无合同内其他点工出现）。
6、清包管理：包括乙方对主管部门的对接，乙方队伍自身的组织管理、安全管理、治安管理、计划生育管理等。
7、组织相应的施工管理人员，配合甲方放线（建筑物主轴线和标高的水准点由甲方提供）、对班组织的技术交底、安全交底、做好班组的技术资料、安全资料、组织实施施工方案、技术交底、执行形象进度计划及现场质量控制和安全管理。8、现场CI维护、文明施工CI条幅的悬挂等。
9、与本土建工程相关的进出场材料、设备、机具、办公用品的装卸等。
10、配备相应的施工管理人员进行劳务分包管理，组织自检、互检、交接检钢筋下料，对班组的技术交底、做好班组的技术资料，组织实施施工方案、技术交底、执行形象进度计划及现场质量控制和安全管理。
11、以上条约自双方签字、盖章后甲方收到履约金后生效，工程竣工付清款后自行失效。
十三、争议
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十四、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。
十五、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份；本合同副本＿＿＿份，甲乙双方各执＿＿＿份。
本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
十六、合同生效
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同双方约定＿＿＿＿＿＿后生效。
附件一：甲方供应材料、设备、构配件计划
甲方（公章)：
乙方
(公章)：
住
所：
代
表
人：
委
托代理人：
开
户
银行：
开
户
银
行：
帐
号：
帐
号：
电
话
号码：
身份证复印件：
附件一
甲方供应材料、设备、构配件计划
序号
品种
规格型号
单位
数量
单价
质量等级
供应时间
送达地点
备注
附件二
甲方提供施工机具、设备一览表
序号
品种
规格型号
单位
数量
供应时间
送达地点
备注
附件三
甲方提供周转、低值易耗材料一览表
序号
品种
规格型号
单位
数量
供应时间
送达地点
备注